Расширенный поиск

Постановление Правительства Республики Мордовия от 10.08.2009 № 353

 



                            ПРАВИТЕЛЬСТВО
                         РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ


                    от 10 августа 2009 года N 353
                              г.Саранск


                   О внесении изменений в Положение
                      об Адресной инвестиционной
                    программе Республики Мордовия


     Правительство Республики Мордовия

                            постановляет:

     1. Внести   в  Положение  об  Адресной  инвестиционной  программе
Республики   Мордовия,   утвержденное   постановлением   Правительства
Республики Мордовия от 22 мая 2006 г.  N 204 "Об утверждении Положения
об  Адресной  инвестиционной   программе   Республики   Мордовия"   (с
изменениями,   внесенными   постановлением   Правительства  Республики
Мордовия от 22 декабря 2006 г. N 555), следующие изменения:
     1) абзацы четвертый и пятый пункта 3 исключить;
     2) дополнить пунктом 3.1. следующего содержания:
     "3.1. Государственными  заказчиками могут являться исполнительные
органы   государственной   власти   Республики   Мордовия,   бюджетные
учреждения.";
     3) во втором абзаце пункта 6 слова  "государственного  заказчика"
заменить словами "государственных заказчиков";
     4) в пункте 9:
     в подпункте   "г"  слова  "государственным  заказчиком"  заменить
словами "государственными заказчиками";
     в подпункте   "д"  слова  "государственным  заказчиком"  заменить
словами "Министерством строительства и архитектуры Республики Мордовия
и государственными заказчиками";
     5) в пункте 15:
     абзацы второй и восьмой подпункта "г" исключить;
     подпункт "п"  после  слов   "Министерство   финансов   Республики
Мордовия"   дополнить   словами   ",   Министерство   строительства  и
архитектуры Республики Мордовия";
     6) пункт 16 исключить;
     7) в пункте 18 слова "(заказчик по его поручению)" исключить;
     8) в пункте 23 слова "(заказчик по его поручению)" исключить;
     9) в пункте 24 слово "(заказчику)" исключить;
     10) в пункте 25 слово "(заказчиком)" исключить;
     11) подпункт "а" пункта 27 изложить в следующей редакции:
     "а) заявки   на  государственные  капитальные  вложения  согласно
приложению 1 в разрезе республиканских целевых программ (подпрограмм),
согласованные  с  Министерством строительства и архитектуры Республики
Мордовия, а по переходящим стройкам и объектам - согласованные также с
государственным  заказчиком  (в  срок  до  20 апреля - предварительный
вариант, до 10 сентября - уточненный вариант);";
     12) в  пункте  29 слова "исполнительными органами государственной
власти  Республики  Мордовия,  государственным  заказчиком"   заменить
словами  "исполнительными  органами  государственной власти Республики
Мордовия,  представившими  заявки   на   государственные   капитальные
вложения, государственными заказчиками и Министерством строительства и
архитектуры Республики Мордовия";
     13) в   пункте  32  слова  "государственный  заказчик  заключает"
заменить словами "государственные заказчики заключают";
     14) в пункте 33:
     слова "государственный      заказчик"      заменить       словами
"государственные заказчики";
     слово "уточняет" заменить словом "уточняют";
     слово "представляет" заменить словом "представляют";
     15) пункт 35 изложить в следующей редакции:
     "35. Государственные заказчики направляют в Министерство финансов
Республики Мордовия платежные поручения на  оплату  выполненных  работ
(этапов  работ)  в целях их санкционирования в соответствии со статьей
219 Бюджетного кодекса Российской Федерации.";
     16) пункт 36 исключить;
     17) в пункте 37 слова "государственному заказчику" исключить;
     18) пункт 38 исключить;
     19) в пункте 39  слова  "государственный  заказчик  контролирует"
заменить словами "государственные заказчики контролируют";
     20) пункт 40 исключить;
     21) в пункте 42:
     слово "заказчики" исключить;
     после слов   "представляют  в"  дополнить  словами  "Министерство
строительства и архитектуры Республики Мордовия,";
     22) приложение   1   дополнить   грифом  согласования  следующего
содержания:

     "Согласовано:
     ________________________________
     (Ф.И.О., должность представителя
     Министерства строительства и архитектуры
     Республики Мордовия)
     МП";
     23) приложение 4 изложить в следующей редакции:
     "Приложение 4
     к Положению об Адресной
     инвестиционной программе
     Республики Мордовия

                            Типовая форма
                      государственного контракта
       на выполнение работ для республиканских государственных
                нужд по строительству (реконструкции)
                   (далее - строительство) объектов

     _________________________________________________________________
     _________________________________________________________________
                        (наименование объекта)
     _________________________________________________________________
                      (местонахождение объекта)


     ____________________________          ___________________________
     (место заключения контракта)          (дата заключения контракта)
     ________________________________________________________________,
           (полное наименование государственного заказчика)
     именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице _______
     ________________________________________________________________,
                   (наименование должности, Ф.И.О)
     действующего на основании ______________________________, с одной
                                    (устава, положения)
     стороны, и _____________________________________________________,
                            (наименование организации)
     именуемое в дальнейшем "Подрядчик", зарегистрированное __________
     ________________________________________________________________,
          (организация-регистратор, дата регистрации, ОГРН)
     имеющее лицензию   (свидетельство   на   допуск   к  работам)  на
     ________________________________________________________________,
                             (виды работ)
     выданную(ое) ___________________________________________________,
         (наименование организации, выдавшей лицензию (свидетельство о
                                     допуске)
     регистрационный номер __________________________________________,
     со сроком действия _____________________________________________,
     в лице _________________________________________________________,
                      (наименование должности, Ф.И.О)
     действующего на основании ______________________________________,
                                 (устава, положения, доверенности)
     с другой стороны,  совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", на
     основании результатов    размещения    государственного    заказа
     Республики Мордовия  N _______________________ (протокол N ______
     от ____________)  заключили  настоящий  Государственный   контракт
     (далее - Контракт) о нижеследующем:

                         1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

     1.1. Настоящий  Контракт определяет порядок взаимодействия Сторон
при осуществлении совместных действий по выполнению  и  финансированию
строительства ________________________________________________________
                            (наименование объекта)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(далее -  Объект)  для  республиканских  государственных  нужд за счет
средств республиканского бюджета Республики Мордовия.
     1.2. Государственный заказчик поручает,  а Подрядчик принимает на
себя обязательства по выполнению всех работ, предусмотренных настоящим
Контрактом,  собственными  силами  и  силами привлеченных субподрядных
организаций в соответствии с утвержденной проектной документацией.
______________________________________________________________________
                  (кем утверждена, дата утверждения)
     1.3. Строительство  Объекта  осуществляется  в  рамках реализации
Адресной инвестиционной программы Республики Мордовия.
     1.4. Подрядчик  обязуется выполнить работы и сдать Объект готовым
к эксплуатации в установленном  порядке  и  в  сроки,  предусмотренные
настоящим Контрактом.
     1.5. Содержание,  этапы и сроки выполнения работ  определяются  в
соответствии  с  согласованным Сторонами Календарным планом выполнения
работ  (далее  -  Календарный   план)   (приложение   1),   являющимся
неотъемлемой частью Контракта.
     1.6. Государственный  заказчик   обязуется   создать   Подрядчику
необходимые  условия  для  выполнения  работ  по настоящему Контракту,
принять их результат и  уплатить  обусловленную  настоящим  Контрактом
цену.

                        2. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА

     2.1. Общая   стоимость   Контракта   на   выполнение   работ   по
строительству Объекта  составляет ____________________ с  учетом  всех
                                       (рублей)
затрат Подрядчика при выполнении работ.
     Источником финансирования  выполняемых  работ  являются  средства
республиканского бюджета Республики Мордовия.
     2.2. Стоимость  Контракта  установлена  на  основании  результата
проведенного аукциона, является твердой и не подлежит изменению.
     Цена Контракта  может  быть  снижена  по  соглашению  Сторон  без
изменения предусмотренных Контрактом количества товаров, объема работ,
услуг и иных условий исполнения Контракта.
     2.3. Если  стоимость  подлежащих  выполнению  работ   существенно
возросла   и   выполнение   Контракта   без  изменения  его  стоимости
невозможно,  то   стоимость   может   быть   изменена   на   основании
соответствующего закона Республики Мордовия<1>.
     2.4. В стоимость Контракта включены затраты:
     - по организации работ на строительной площадке;
     - на материальные ресурсы, машины и механизмы;
     - по   заработной   плате   рабочих-строителей   и  механизаторов
(машинистов);
     - на приобретение и монтаж оборудования;
     - накладные расходы и сметная прибыль;
     - на проведение испытания и пусконаладочные работы;
     - на вспомогательные услуги;
     - по начислению налогов, пошлин;
     - прочие расходы Подрядчика<2>.

                       3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

     3.1. Государственный  заказчик  осуществляет   финансирование   и
оплату  работ  по  настоящему  Контракту  в  соответствии  с  лимитами
бюджетных обязательств на текущий финансовый год.
     3.2. Государственный  заказчик  вправе  производить авансирование
Подрядчика в размере  до  30%<3>  от  стоимости  поручаемых  работ  на
финансовый  год  в  течение  __________________ дней со дня подписания
настоящего Контракта.
     3.3. Подрядчик  обязан  использовать  аванс  для  оплаты поставок
конструкций,  материалов,  оборудования и прочих расходов, связанных с
исполнением Контракта, в соответствии с проектной документацией.
     3.4. Подрядчик обязан предоставить Государственному заказчику все
необходимые   документы,   подтверждающие   использование   авансового
платежа,  в том числе копии  платежных  документов,  копии  договоров,
заключенных  между  Подрядчиком  и  поставщиком на поставку продукции,
товарно-транспортных накладных,  подтверждающих получение продукции  и
др.,  не  позднее,  чем через _______________ дней со дня получения от
Государственного заказчика этого платежа.

     <1> Пункт  включается  в случае,  если стоимость государственного
контракта на выполнение работ,  заключенного на срок не менее чем  три
года, составляет один миллиард рублей и более.
     <2> Из перечня затрат в контракт включаются затраты,  применяемые
к конкретному контракту.
     <3> В контракте указывается конкретный размер аванса.

     3.5. При  установлении  Государственным  заказчиком  на основании
представленных документов факта нецелевого  использования  Подрядчиком
авансовых  платежей  Государственный заказчик уведомляет Подрядчика об
установленной сумме  использованных  им  не  по  назначению  авансовых
платежей  и  производит  с него удержание авансовых сумм при очередном
платеже,  а также в установленном  законом  порядке  суммы  полученной
Подрядчиком выгоды за пользование чужими денежными средствами.
     3.6. Сумма   выданного   аванса   учитывается    Подрядчиком    и
Государственным заказчиком при промежуточных расчетах за выполненные и
принятые объемы работ путем  вычетов  пропорциональных  сумм  из  сумм
очередных платежей, причитающихся Подрядчику.
     3.7. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются
справка  о  стоимости  выполненных  работ  и  затрат  (форма  КС-3)  и
прилагаемая к ней расшифровка по видам работ (форма КС-2).
     3.8. Оплату    за    выполненные    и   принятые   объемы   работ
Государственный заказчик производит в течение ________________ дней со
дня подписания Сторонами подтверждающих документов.
     3.9. Государственный  заказчик  резервирует  10%   от   стоимости
Контракта  до  полного  завершения  работ  по  Объекту  и приема его в
эксплуатацию.  Окончательный   расчет   производится   Государственным
заказчиком  в  течение ________________ дней  после полного завершения
выполнения работ, включая устранение выявленных дефектов, на основании
акта приемки Объекта в эксплуатацию.

                      4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

     4.1. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами:
     Начало работ:  в течение _________________ дней со дня подписания
Сторонами настоящего Контракта.
     Окончание работ: _________ года ______________ месяца ______ дня.
     Сроки завершения  отдельных этапов работ определяются Календарным
планом.
     4.2. Датой  окончания работ по Контракту является дата подписания
акта приемки Объекта в эксплуатацию.
     4.3. Стороны  вправе  по  взаимному  соглашению  путем заключения
дополнительного соглашения изменять сроки завершения отдельных  этапов
работ,  указанные в Календарном плане, в пределах срока окончания всех
работ.

                    5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

     5.1. Для реализации настоящего Контракта Государственный заказчик
принимает на себя обязательства:
     5.1.1. В течение _____________ дней со дня подписания  настоящего
Контракта   передать   Подрядчику   на  период  строительства  Объекта
строительную   площадку,    пригодную    для    производства    работ,
градостроительный    план    земельного   участка   и   разрешительную
документацию.
     5.1.2. В  течение _____________ дней со дня подписания настоящего
Контракта передать  Подрядчику  проектную  документацию,  утвержденную
Государственным   заказчиком,   к   производству  работ.  Передаваемая
документация должна быть  составлена  в  соответствии  с  требованиями
строительных  норм и правил,  пройти государственную экспертизу и быть
утверждена в установленном порядке.
     5.1.3. До  начала  производства  работ  возвратить оформленный со
своей стороны общий (и/или) специальные журналы работ.
     5.1.4. Производить промежуточную и окончательную приемку и оплату
работ,  выполненных Подрядчиком,  в порядке, предусмотренном настоящим
Контрактом.
     5.1.5. Осуществлять строительный контроль.
     5.1.6. Обеспечить ведение авторского надзора за строительством.
     5.1.7. Обеспечивать финансирование работ на  Объекте  в  пределах
стоимости   настоящего  Контракта  и  выделенных  из  республиканского
бюджета   Республики   Мордовия   ассигнований   по    государственным
капитальным  вложениям на текущий финансовый год на основании принятых
от Подрядчика отчетов о выполненных работах.
     5.1.8. Осуществлять    контроль    за   целевым   и   эффективным
использованием перечисленных Подрядчику денежных средств.
     5.1.9. Проверять  предъявленные Подрядчиком к оплате документы за
выполненные работы, поставленную продукцию.
     5.1.10. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.
     5.1.11. При обнаружении  в  ходе  контроля  (надзора)  и  приемки
выполненных  работ  отступлений  от  условий  настоящего  Контракта  и
проектной документации,  которые могут ухудшить  качество  выполненных
работ,  или  иных  недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику в
письменной форме, назначив срок их устранения.
     5.1.12. Организовать совместно с Подрядчиком приемку законченного
строительством Объекта в эксплуатацию.
     5.1.13. Выполнить    в    полном   объеме   иные   обязательства,
предусмотренные законодательством  Российской  Федерации  и  настоящим
Контрактом.
     5.2. Государственный заказчик имеет право:
     5.2.1. Отдавать  предписание  о запрещении применения технологий,
материалов, конструкций, оборудования, не обеспечивающих установленный
уровень качества.
     5.2.2. Полностью или частично приостанавливать  работу  на  такие
периоды    времени,    которые    считает   необходимым   по   причине
неблагоприятных  погодных  условий,  при   наступлении   обстоятельств
непреодолимой   силы,   иных  обстоятельствах,  оговоренных  настоящим
Контрактом.
     5.2.3. Беспрепятственного доступа на Объект при производстве всех
видов работ в любое время суток в  течение  всего  периода  выполнения
работ  по  строительству Объекта,  а также производить соответствующие
записи в общем и (или)  специальных  журналах  производства  работ  по
Объекту,   давать   обязательные   для   Подрядчика   предписания  при
обнаружении отступлений от проектной документации и условий настоящего
Контракта.
     Предписания и рекомендации отдаются Государственным заказчиком  в
письменном  виде  с  указанием  даты подписания и срока исполнения или
записываются  в  журнал  учета  выполненных  работ  (общий   и   (или)
специальные).
     5.3.Для выполнения  работ  по  настоящему   Контракту   Подрядчик
принимает на себя обязательства:
     5.3.1. Принять по акту  приемки-передачи  строительную  площадку,
проектную документацию и иную документацию, необходимую для выполнения
работ по настоящему Контракту.
     5.3.2. Выполнить все работы по строительству Объекта в объеме и в
сроки,  предусмотренные  настоящим  Контрактом,  и  в  соответствии  с
условиями настоящего Контракта,  утвержденной проектной документацией,
действующими  строительными  нормами  и  правилами  выполнения  работ,
техническими     условиями,     ГОСТами,     техникой    безопасности,
противопожарными,  санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и
правилами  и  сдать  Объект Государственному заказчику в установленный
срок.
     5.3.3. Возвести  собственными  силами  все  временные сооружения,
необходимые для хранения материалов и выполнения работ  по  настоящему
Контракту.
     5.3.4. Выполнить закрепление геодезической разбивки осей, а также
принять   выполненную   в   натуре   разбивку  осей  и  обеспечить  ее
сохранность.
     5.3.5. Осуществить     в    установленном    порядке    временные
подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на  строительной
площадке  и  подсоединения  вновь  построенных  коммуникаций  в точках
подключения в соответствии с проектом и техническими условиями.
     5.3.6. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной
площадке   необходимых   мероприятий    по    технике    безопасности,
рациональному   использованию  территории,  охране  окружающей  среды,
зеленых насаждений и земли,  а также установить  временное  освещение,
информационные щиты.
     5.3.7. Обеспечить и содержать за  свой  счет  охрану  материалов,
оборудования,   стоянки  строительной  техники  и  другого  имущества,
необходимых для выполнения работ на строительной площадке,  ограждения
мест  производства работ и выполненных работ с начала выполнения работ
и до их окончания.
     5.3.8. Принимать  необходимые  меры для предотвращения причинения
ущерба или повреждения в процессе строительства  зеленым  насаждениям,
ограждениям, проездам и дорогам на строительной площадке и прилегающей
территории.  В случае их повреждения и/или  разрушения  обеспечить  их
восстановление.
     5.3.9. Обеспечить содержание и  уборку  строительной  площадки  и
прилегающей к ней уличной полосы.
     5.3.10. Согласовать с органами государственного  надзора  порядок
ведения  работ  на Объекте и обеспечить соблюдение его на строительной
площадке.
     5.3.11. Вести  с  начала  работ  на  Объекте  и  до их завершения
оформленные  в  установленном   порядке   заверенные   журналы   учета
выполненных   работ   (общий   и   (или)   специальный),   входного  и
операционного лабораторного контроля.
     5.3.12. В течение _____________ дней со дня подписания настоящего
Контракта представить Государственному заказчику оформленный со  своей
стороны общий и(или) специальные журналы учета выполненных работ.
     5.3.13. Произвести   индивидуальное   испытание   смонтированного
оборудования  и  принять  участие  в  комплексном  его  опробовании  в
присутствии     представителя     Государственного     заказчика     и
эксплуатационной организации.
     5.3.14. Немедленно  известить  Государственного  заказчика  и  до
получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
     - непригодности   или    недоброкачественности    предоставленных
Государственным   заказчиком   материалов,  оборудования,  технической
документации;
     - возможных   неблагоприятных   для   Государственного  заказчика
последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
     - иных,   независящих  от  Подрядчика  обстоятельств,  угрожающих
годности или прочности результатов выполняемой работы,  либо создающих
невозможность ее завершения в срок.
     5.3.15. Исполнять полученные в  ходе  выполнения  работ  указания
Государственного   заказчика,   которые  заносятся  в  соответствующие
журналы,  а также в срок,  установленный предписанием Государственного
заказчика,  устранять  обнаруженные им недостатки в выполненной работе
или иные отступления от условий настоящего Контракта.
     5.3.16. Обеспечивать   Государственному   заказчику   возможность
осуществления контроля и надзора за ходом выполнения работ,  качеством
используемых  материалов и оборудования,  в том числе беспрепятственно
допускать  его  представителей  к  любому   конструктивному   элементу
Объекта.
     5.3.17. Извещать  Государственного  заказчика  не  менее  чем  за
_____________ часа о времени освидетельствования скрытых работ.
     5.3.18. Представлять    Государственному    заказчику    договоры
субподряда,  заключенные с субподрядными организациями, с обязательным
представлением копий лицензий на выполнение соответствующих работ  или
свидетельств о допуске к работам.
     5.3.19. Представлять   Государственному   заказчику   отчет    об
использовании   авансов,  копии  платежных  документов,  договоров  на
поставку продукции и других документов в срок,  установленный  пунктом
3.4. настоящего Контракта.
     5.3.20. Ежемесячно  не  позднее  25-го  числа   текущего   месяца
представлять  Государственному  заказчику акты выполненных за отчетный
месяц работ (формы КС-2 и КС-3).
     5.3.21. По требованию Государственного заказчика представлять всю
необходимую  информацию  о  сооружаемом  Объекте,  в   том   числе   в
электронном формате.
     5.3.22. Обеспечить целевое и эффективное использование  бюджетных
средств.
     5.3.23. Выполнять    мобилизационные    задания,    установленные
Государственным заказчиком.
     5.3.24. В пределах стоимости Контракта,  в  течение  ____________
дней со дня заключения настоящего Контракта,  в порядке и на условиях,
предусмотренных  разделом   13   настоящего   Контракта,   осуществить
страхование  строительно-монтажных  рисков  и  страхование гражданской
ответственности при  проведении  строительных  и  монтажных  работ  на
Объекте<4>.
     5.3.25. За ______________ дней до  завершения  работ  на  Объекте
письменно известить об этом Государственного заказчика.
     5.3.26. Передать  по  окончании  строительства   Государственному
заказчику   схемы   расположения   и   каталоги   координат   и  высот
геодезических знаков,  устанавливаемых при  геодезических  разбивочных
работах  в  период  строительства  и  сохраняемых до его окончания,  и
исполнительную документацию.
     5.3.27. После получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию
в  течение  __________________   дней   или   иные   согласованные   с
Государственным  заказчиком  сроки  вывезти  за  пределы  строительной
площадки принадлежащие  Подрядчику  временные  сооружения,  механизмы,
материалы, оборудование и иное имущество.
     5.3.28. Устранить своевременно за свой счет недостатки и дефекты,
выявленные   при   приемке   работ  и  в  течение  гарантийного  срока
эксплуатации  Объекта,  в  сроки,  согласованные   с   Государственным
заказчиком.
     5.3.29. Оповещать  страховую  организацию,  заключившую   договор
страхования   ответственности   по   Контракту,  либо  банк,  выдавший
безотзывную гарантию на обеспечение исполнения Контракта, об изменении
условий Контракта.
     5.3.30. Выполнить   в   полном   объеме    иные    обязательства,
предусмотренные  законодательством  Российской  Федерации  и настоящим
Контрактом.
     5.4. Подрядчик имеет право:

     <4> Положение    о    страховании   гражданской   ответственности
включается в контракты,  заключаемые в  период  до  01.01.2010  г.,  в
случае,   если   Подрядчик   не   является   членом   саморегулируемой
организации.

     5.4.1. Привлекать для выполнения работ субподрядные организации и
организации,    поставляющие    оборудование,    по   согласованию   с
Государственным заказчиком.
     5.4.2. Требовать  оплаты по настоящему Контракту в случае полного
исполнения обязательств по настоящему Контракту.

                     6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
                     МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

     6.1. Строительство  Объекта  по  настоящему Контракту должно быть
обеспечено материалами и оборудованием надлежащего качества.
     Используемые в   строительстве   Объекта   материалы,  изделия  и
конструкции должны иметь сертификаты уполномоченных органов.
     6.2. (Вариант   1.   Обеспечение   строительства   материалами  и
оборудованием осуществляется Государственным  заказчиком  совместно  с
Подрядчиком.
     Приемку, разгрузку   и   складирование   всего   оборудования   и
материалов,   поставляемых  Государственным  заказчиком,  осуществляет
Подрядчик.
     Для обеспечения  приемки оборудования и материалов,  поставляемых
Государственным  заказчиком,   Подрядчик   обязан   назначить   своего
уполномоченного представителя.
     В случае  выявления  Подрядчиком  некомплектности   поставленного
Государственным  заказчиком  оборудования  при приемке его для монтажа
либо обнаружения  дефектов  в  оборудовании  в  процессе  монтажа  или
испытания    Подрядчик    обязан    немедленно   уведомить   об   этом
Государственного заказчика.
     После получения   соответствующего   уведомления  Государственный
заказчик при участии Подрядчика составляет соответствующий акт.
     Предъявление претензии к заводу-изготовителю или соответствующему
поставщику   оборудования   является   обязанностью   Государственного
заказчика.
     Государственный заказчик обязан доукомплектовать  оборудование  в
течение ________________ дней со дня составления акта,  если иной срок
не будет  установлен  в  процессе  строительства  соглашением  Сторон.
Выявленные  дефекты  оборудования  Государственный  заказчик  обязан в
срок,   согласованный   с   Подрядчиком,   устранить   или    заменить
оборудование.  По  соглашению  Сторон  эти  работы  могут  выполняться
Подрядчиком.
     Подрядчик несет   ответственность  за  сохранность  материалов  и
оборудования, доставленного на строительную площадку).
     (Вариант 2. Обеспечение строительства материалами и оборудованием
осуществляется Государственным заказчиком.
     Приемку, разгрузку   и   складирование   всего   оборудования   и
материалов,  поставляемых  Государственным  заказчиком,   осуществляет
Подрядчик.
     Для обеспечения приемки оборудования и  материалов,  поставляемых
Государственным   заказчиком,   Подрядчик   обязан   назначить  своего
уполномоченного представителя.
     В случае   выявления  Подрядчиком  некомплектности  поставленного
Государственным заказчиком оборудования при приемке  его  для  монтажа
либо  обнаружения  дефектов  в  оборудовании  в  процессе  монтажа или
испытания   Подрядчик   обязан   немедленно    уведомить    об    этом
Государственного заказчика.
     После получения  соответствующего   уведомления   Государственный
заказчик при участии Подрядчика составляет соответствующий акт.
     Предъявление претензий к заводу-изготовителю или соответствующему
поставщику   оборудования   является   обязанностью   Государственного
заказчика.
     Государственный заказчик  обязан  доукомплектовать оборудование в
течение _______________ дней со дня составления акта,  если иной  срок
не  будет  установлен  в  процессе  строительства  соглашением Сторон.
Выявленные  дефекты  оборудования  Государственный   заказчик   обязан
устранить в срок,  согласованный с Подрядчиком, устранить или заменить
оборудование.  По соглашению Сторон настоящего  Контракта  эти  работы
могут выполняться Подрядчиком.
     Подрядчик несет  ответственность  за  сохранность  материалов   и
оборудования, доставленного на строительную площадку).
     (Вариант 3. Обеспечение строительства материалами и оборудованием
осуществляется Подрядчиком.
     Поставка оборудования      и      материалов       осуществляется
Подрядчиком.)<5>.

                       7. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

     7.1. Для  осуществления  строительного  контроля  за  выполнением
работ  по Контракту,  контроля за ходом исполнения условий Контракта и
приемки   выполненных   работ   Государственный   заказчик   назначает
ответственного представителя.
     7.2. Государственный заказчик осуществляет промежуточную  приемку
предъявленных   Подрядчиком  выполненных  работ  за  отчетный  период.
Подрядчик  в  срок,  указанный  в  п.п.5.3.20  настоящего   Контракта,
представляет  Государственному  заказчику  акты  о приемке выполненных
работ,  оформленные  по  унифицированной  форме   КС-2,   утвержденной
постановлением   Государственного  комитета  Российской  Федерации  по
статистике от 11 ноября 1999 г.  N 100 "Об утверждении унифицированных
форм  первичной  учетной  документации  по  учету  работ в капитальном
строительстве и ремонтно-строительных работ"  (далее  -  постановление
Госкомстата  РФ)  и  справку о стоимости выполненных работ и затрат по
форме КС-3,  утвержденной постановлением Госкомстата РФ,  а также  все
документы,  подтверждающие  фактическое  выполнение  (акты  на скрытые
работы, расчеты и другие документы).

     <5> В  Контракте  указывается  один из вариантов в зависимости от
того,  какая Сторона осуществляет поставку строительных  материалов  и
оборудования.

     7.3. Государственный   заказчик  в  течение  ______________  дней
осуществляет проверку выполненных работ,  рассматривает,  оформляет  и
подписывает   представленные  документы  или  направляет  обоснованный
отказ.
     7.4. В   случае,   если   Государственный   заказчик   в  течение
_______________ дней  не  оформил  представленные  документы,  не  дал
мотивированного  отказа  в  приемке работ,  работы считаются принятыми
Государственным заказчиком и подлежат оплате.
     7.5. В  случае обнаружения Государственным заказчиком недостатков
в выполненных работах или некачественно выполненных работ Сторонами  в
течение   _________________   дней   со  дня  обнаружения  недостатков
составляется двухсторонний  акт  с  перечнем  выявленных  недостатков,
необходимых   доработок  и  сроком  их  устранения.  После  подписания
двухстороннего акта Подрядчик обязан в  согласованный  Сторонами  срок
своими  силами  и без увеличения стоимости Контракта переделать работы
для  устранения  недостатков  выполненных  работ  и   обеспечения   их
надлежащего качества.
     В случае  отказа  Подрядчика  подписать  двухсторонний  акт   или
уклонения от его подписания акт составляется в отсутствие Подрядчика.
     Подрядчик обязан устранить  все  обнаруженные  недостатки  своими
силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.
     Устранение Подрядчиком   в   установленные    сроки    выявленных
Государственным  заказчиком  недостатков  не освобождает его от уплаты
штрафных санкций, предусмотренных настоящим Контрактом.
     Государственный заказчик   вправе   для   устранения  недостатков
выполненных работ,  исправления некачественно выполненных  Подрядчиком
работ  привлечь  другую  организацию  с последующей оплатой понесенных
расходов за счет Подрядчика.
     7.6. Приемка     Объекта,     включая    выполнение    испытаний,
пусконаладочных работ,  в эксплуатацию осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
     7.7. За ________________ дней  до  полного  завершения  работ  на
Объекте  Подрядчик  в  письменной  форме  уведомляет  Государственного
заказчика о необходимости  создания  комиссии  по  приемке  Объекта  в
эксплуатацию.
     7.8. Подрядчик    передает    Государственному    заказчику    за
_________________  дней  до  начала приемки Объекта 2 (два) экземпляра
исполнительной документации с письменным  подтверждением  соответствия
передаваемой документации фактически выполненным работам.
     7.9. Государственный заказчик,  получивший сообщение Подрядчика о
полном  завершении  работ  на  Объекте,  создает приемочную комиссию и
приступает к приемке выполненных работ.
     7.10. Сдача  Объекта  Подрядчиком  и  приемка его Государственным
заказчиком  оформляется  актом,   подписанным   обеими   Сторонами   и
представителями иных заинтересованных лиц.
     7.11. Государственный  заказчик  вправе  отказаться  от   приемки
Объекта  в  случае  обнаружения недостатков,  которые могут повлечь за
собой невозможность ввода Объекта в эксплуатацию, его эксплуатацию.
     7.12. Приемке   Объекта   в  эксплуатацию  должны  предшествовать
предварительные  испытания  смонтированного  оборудования,  проводимые
Подрядчиком  при  участии  представителей Государственного заказчика и
иных заинтересованных лиц.
     Приемка Объекта  в  эксплуатацию  может осуществляться только при
положительном результате предварительных испытаний.
     Результаты испытаний   оформляются   соответствующим  документом,
подписанным Сторонами.
     Государственный заказчик,   принявший  работу  без  проверки,  не
лишается права ссылаться на  недостатки  работы,  которые  могли  быть
установлены при приемке.
     7.13. Датой сдачи Объекта в эксплуатацию  считается  дата  выдачи
уполномоченным  органом  соответствующего разрешения на ввод Объекта в
эксплуатацию.

                    8. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

     8.1. Работы,    подлежащие    закрытию,    должны     приниматься
представителем  Государственного  заказчика.  Подрядчик  приступает  к
выполнению последующих  работ  только  после  приемки  Государственным
заказчиком  скрытых работ и составления актов освидетельствования этих
работ.  Подрядчик  в  письменном   виде   заблаговременно   уведомляет
представителя  Государственного  заказчика  о необходимости проведения
промежуточной  приемки   выполненных   работ,   подлежащих   закрытию,
ответственных   конструкций   и  систем,  гидравлических  испытаний  и
лабораторных исследований, но не позднее, чем за ________________ часа
до начала проведения этой приемки. Если представитель Государственного
заказчика  не  явится  к  указанному  сроку  проведения  промежуточной
приемки   выполненных   работ,   подлежащих   закрытию,  ответственных
конструкций и систем,  то Подрядчик  составляет  односторонний  акт  и
считает   работы  принятыми,  при  этом  ответственность  за  качество
выполненных работ с Подрядчика не снимается.  Вскрытие  работ  в  этом
случае  по  требованию  Государственного заказчика производится за его
счет.
     8.2. В  случае  если  представителем  Государственного  заказчика
внесены в журнал производства работ замечания по выполненным  работам,
подлежащим   закрытию,  они  не  должны  закрываться  Подрядчиком  без
письменного  разрешения  Государственного  заказчика,  за  исключением
случаев  неявки  представителя Государственного заказчика для приемки.
Если  закрытие  работ  выполнено   без   подтверждения   представителя
Государственного  заказчика  (представитель Государственного заказчика
не был  информирован  об  этом  или  информирован  с  опозданием),  то
Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не
прошедших приемку представителем Государственного заказчика,  согласно
его указанию, а затем восстановить ее.
     8.3. Готовность принимаемых  ответственных  конструкций,  скрытых
работ    и    систем    подтверждается    подписанием   представителем
Государственного заказчика  и  Подрядчиком  актов  освидетельствования
конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая
испытания на герметичность и давление)  и  приемки  каждой  системы  в
отдельности.

               9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

     9.1. Подрядчик гарантирует:
     - качество выполнения  всех  работ  в  соответствии  с  проектной
документацией   и   действующими  нормами  и  техническими  условиями,
своевременное  устранение  недостатков  и  дефектов,  выявленных   при
приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;
     - возможность эксплуатации  Объекта  на  протяжении  гарантийного
срока.
     9.2. Гарантийный срок  на  выполняемые  по  настоящему  Контракту
работы  составляет  ____________  лет  с  даты подписания разрешения о
вводе в эксплуатацию Объекта.
     9.3. Подрядчик  несет  ответственность  за  недостатки (дефекты),
обнаруженные в пределах гарантийного срока,  если не докажет,  что они
произошли  вследствие  нормального  износа  Объекта  или  его  частей,
неправильной его эксплуатации.
     9.4. При  обнаружении  в  течение  гарантийного срока указанных в
пункте 9.3 настоящего Контракта недостатков  Государственный  заказчик
должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения.
     В течение  _______________  дней  после   получения   уведомления
Подрядчиком  об  обнаруженных  недостатках  Объекта Стороны составляют
акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.
     Для составления  соответствующего  акта  Стороны  вправе привлечь
экспертную  организацию  (независимого  эксперта)  в  данной  области.
Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.
     В случае уклонения Подрядчика в течение ________________ дней  от
составления   указанного   в  настоящем  пункте  акта  Государственный
заказчик  вправе  составить  соответствующий  акт   самостоятельно   с
привлечением  экспертной  организации - независимого эксперта в данной
области.
     При этом  расходы  на соответствующую экспертизу несет Подрядчик,
за  исключением  случаев,  когда  экспертизой  установлено  отсутствие
нарушений  Подрядчиком  настоящего Контракта или причинно-следственной
связи между действиями  Подрядчика  и  обнаруженными  недостатками.  В
указанных  случаях расходы за экспертизу несет Сторона,  потребовавшая
назначение экспертизы,  а  если  она  назначена  по  соглашению  между
Сторонами, - обе Стороны поровну.
     9.5. Течение гарантийного срока  прерывается  на  все  время,  на
протяжении   которого   Объект  не  мог  эксплуатироваться  вследствие
недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
     9.6. В  случае  обнаружения  дефектов и недостатков,  указанных в
пункте  9.3   настоящего   Контракта,   Подрядчик   обязан   устранить
соответствующие  недостатки  в  срок,  указанный  в  акте,  в  котором
фиксируются  данные  недостатки.  При  этом  Государственный  заказчик
вправе  потребовать  от  Подрядчика  по  своему  выбору безвозмездного
устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок.
     В случае  получения  письменного  отказа Подрядчика от устранения
недостатков и дефектов,  указанных выше,  или в случае, если в течение
______________  дней  со  дня подписания указанного в настоящей статье
акта от  Подрядчика  не  получено  письменного  отказа  от  устранения
дефектов   и  недостатков  либо  уклонения  Подрядчика  от  устранения
соответствующих  дефектов  и  недостатков,  Государственный   заказчик
вправе   привлечь   для   устранения  дефектов  и  недостатков  другую
организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

                      10. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

     10.1. Государственный заказчик обязан  осуществлять  строительный
контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их
выполнения, качеством применяемых материалов.
     10.2. Государственный  заказчик  в целях осуществления контроля и
надзора за  строительством  вправе  в  установленном  законом  порядке
заключать  государственный контракт об оказании услуг по осуществлению
строительного контроля  за  ходом  и  качеством  выполняемых  работ  с
организацией,  имеющей  лицензию  на  данный вид деятельности (далее -
инженерная организация). Государственный заказчик письменно уведомляет
об  этом  Подрядчика  в  _____-дневный  срок  после  заключения такого
государственного контракта.  В уведомлении указывается  перечень  лиц,
которые   от   имени  Государственного  заказчика  будут  осуществлять
строительный контроль, и наименование инженерной организации.
     10.3. Государственный  заказчик  либо  инженерная  организация от
имени  и   по   письменному   поручению   Государственного   заказчика
осуществляет   строительный   контроль   и   контроль  за  соблюдением
Подрядчиком Графика производства работ, качеством выполняемых работ, а
также  производит  проверку  соответствия используемых им материалов и
оборудования условиям настоящего Контракта и проектной документации.
     10.4. Подрядчик   ведет   общий   и   (или)   специальный  журнал
производства  работ,  в  котором  отражается  весь  ход   фактического
производства  работ,  а также все факты и обстоятельства,  связанные с
производством   работ,   имеющие    значение    во    взаимоотношениях
Государственного заказчика и Подрядчика.
     Представитель Государственного  заказчика  производит  записи   в
журнале в порядке, предусмотренном п.п.5.2.3 настоящего Контракта.
     Государственный заказчик  или  инженерная  организация  регулярно
проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.
     10.5. Осуществляя  контроль  ведения  работ,  ни  Государственный
заказчик,  ни  нанятая  им  инженерная  организация  не  вмешиваются в
оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

                       11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ

     11.1. После  подписания  акта  приемки  Объекта   Государственный
заказчик  принимает  Объект под свою охрану и несет ответственность за
риск возможного разрушения или повреждения Объекта.
     11.2. До  сдачи  Объекта  Подрядчик несет ответственность за риск
случайного его уничтожения и повреждения,  кроме случаев,  связанных с
обстоятельствами непреодолимой силы.

                12. СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА

     12.1. Подрядчик    обязуется   заключить   договор   комплексного
страхования строительно-монтажных рисков и гражданской ответственности
при проведении строительных и монтажных работ на Объекте.<6>
     12.2. Подрядчик заключает договор  страхования  за  свой  счет  с
последующей компенсацией фактических затрат Государственным заказчиком
в пределах соответствующего сводного сметного расчета.
     12.3. Подрядчик   передает   Государственному   заказчику   копию
договора  страхования  (страхового  полиса)  с  указанием   данных   о
страховщике,   застрахованных   рисках   и  размере  страховой  суммы,
определенной в  текущем  уровне  цен  в  соответствии  с  нормативами,
определенными на момент страхования,  и подтверждения оплаты страховой
компании вознаграждения.
     12.4. Выгодоприобретателем (получателем страхового возмещения при
наступлении страхового случая) по  заключенному  договору  страхования
является Подрядчик.
     12.5. При  получении  суммы   страхового   возмещения   Подрядчик
обязуется  за  счет  данных средств выполнить работы по восстановлению
Объекта  строительства  до  готовности,  которая  имелась  на   момент
наступления  страхового  случая,  в согласованные Сторонами настоящего
Контракта  сроки.  В  случае  принятия  решения  о  нецелесообразности
восстановления  Объекта  Подрядчик обязан перечислить сумму страхового
возмещения Государственному заказчику в течение ____________  дней  со
дня получения соответствующего письменного требования Государственного
заказчика.

     <6> Положение   о   страховании    гражданской    ответственности
включается  в  контракты,  заключаемые  в  период до 01.01.2010 г.,  в
случае,   если   Подрядчик   не   является   членом   саморегулируемой
организации.

     12.6. Страхование   не   освобождает  Подрядчика  от  обязанности
принять необходимые меры  для  предотвращения  наступления  страхового
случая.

                  13. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

     13.1. Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  либо  за
ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  настоящему   Контракту   в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и условиями
настоящего Контракта.
     13.2. В  случае  нарушения  сроков  выполнения  работ на Объекте,
предусмотренных   настоящим    Контрактом,    Подрядчик    выплачивает
Государственному заказчику неустойку.  Неустойка начисляется за каждый
день просрочки исполнения обязательства,  предусмотренного Контрактом,
начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Контрактом
срока исполнения обязательства. Неустойка устанавливается в размере
     13.3. За  несвоевременное  освобождение  строительной площадки от
принадлежащего  Подрядчику  или  его  субподрядчикам  имущества  и/или
строительного  мусора Подрядчик выплачивает Государственному заказчику
неустойку в размере __________________ за каждый день просрочки.
     13.4. В  случае  повреждения зеленых насаждений по своей вине при
выполнении  работ,  предусмотренных  настоящим  Контрактом,  Подрядчик
обязан восстановить их за свой счет.
     13.5. За невыполнение обязательств по  исправлению  некачественно
выполненных  работ  в сроки,  установленные актом,  указанным в пункте
7.5.  настоящего  Контракта,  Подрядчик  уплачивает   Государственному
заказчику  неустойку  в  размере  ____________________  за каждый день
просрочки до исполнения соответствующего обязательства.
     При несвоевременном устранении Подрядчиком дефектов в выполненных
работах Государственный заказчик вправе устранить обнаруженные дефекты
своими   силами   с   полным  возмещением  Подрядчиком  затрат  на  их
устранение.
     13.6. В  случае  нарушения  земельного  законодательства  по вине
Подрядчика (разработка сосредоточенных резервов  без  соответствующего
оформления  и т.д.) Подрядчик оплачивает причиненные при этом потери и
убытки землепользователям и Государственному заказчику за свой счет.
     13.7. В случае повреждения инженерных сетей при выполнении работ,
предусмотренных  настоящим  Контрактом,  Подрядчик  обязан   выполнить
восстановление поврежденных инженерных сетей за свой счет.
     13.8. Подрядчик несет ответственность в соответствии с  условиями
настоящего Контракта за действия субподрядчиков,  которых он привлек к
исполнению своих обязанностей по Контракту.
     13.9. В  случае  неоповещения  Подрядчиком страховой организации,
заключившей договор страхования  ответственности  по  Контракту,  либо
банка,   выдавшего  безотзывную  гарантию  на  обеспечение  исполнения
Контракта,  об  изменении  условий  Контракта,  Подрядчик  выплачивает
Государственному заказчику неустойку в размере 5000,00 рубля за каждый
день просрочки исполнения обязательства.
     13.10. В  случае  просрочки исполнения Государственным заказчиком
обязательств,  предусмотренных  разделом   3   и   подпунктом   5.1.7.
настоящего  Контракта,  Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки.
Неустойка   начисляется   за   каждый   день   просрочки    исполнения
обязательств,   предусмотренных   разделом   3   и  подпунктом  5.1.7.
настоящего Контракта,  начиная со дня,  следующего за  днем  истечения
установленного  Контрактом  срока исполнения обязательства.  Неустойка
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на  день  уплаты
неустойки   ставки   рефинансирования  Центрального  банка  Российской
Федерации.
     13.11. Уплата  неустойки  не  освобождает  Стороны  от исполнения
своих обязательств по настоящему Контракту и  от  возмещения  убытков,
причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих
обязательств по настоящему Контракту.
     13.12. Стороны   настоящего  Контракта  освобождаются  от  уплаты
неустойки,  если докажут,  что просрочка  исполнения  соответствующего
обязательства     произошла    вследствие    действия    обстоятельств
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

                14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

     14.1. Стороны освобождаются  от  ответственности  за  полное  или
частичное  неисполнение  своих  обязательств по настоящему Контракту в
случае,  если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
а именно:  наводнения,  пожара, землетрясения, иных природных явлений,
диверсии,  военных действий,  блокад,  изменения  законодательства,  и
прочих  обстоятельств  непреодолимой силы,  препятствующих надлежащему
исполнению  обязательств  по  настоящему  Контракту,  а  также  других
чрезвычайных   обстоятельств,   которые   возникли   после  заключения
настоящего  Контракта  и  непосредственно   повлияли   на   исполнение
Сторонами  своих  обязательств,  а  также  которые  Стороны  были не в
состоянии предвидеть или предотвратить.
     14.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения
обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени
действия данных обстоятельств, если данные обстоятельства значительно
влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
     14.3. Если  в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту
был нанесен значительный,  по мнению одной из Сторон,  ущерб,  то  эта
Сторона  в  установленном  законом  порядке  обязана уведомить об этом
другую  в   ___-дневный   срок.   Далее   Стороны   обязаны   обсудить
целесообразность  дальнейшего  продолжения  выполнения работ и принять
дополнительное  соглашение  с  обязательным  указанием  новых  сроков,
порядка  ведения  и  стоимости  работ,  которое  со дня его подписания
становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать
процедуру расторжения Контракта.
     14.4. Если,  по мнению Сторон,  работы могут  быть  продолжены  в
порядке,   действовавшем   согласно  настоящему  Контракту  до  начала
действия  обстоятельств  непреодолимой  силы,   то   срок   исполнения
обязательств  по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени,
в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и  их
последствия.
     14.5. Сторона,  для которой  надлежащее  исполнение  обязательств
оказалось    невозможным    вследствие   возникновения   обстоятельств
непреодолимой силы,  обязана в течение  _______________  дней  с  даты
возникновения  таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую
Сторону  об  их  возникновении,  виде  и  возможной  продолжительности
действия.
     14.6. Если обстоятельства,  указанные в  пункте  14.1  настоящего
Контракта,  будут  длиться  более  двух  календарных  месяцев  с  даты
соответствующего уведомления,  Стороны  вправе  расторгнуть  настоящий
Контракт  без  требования  возмещения  убытков,  понесенных  в связи с
наступлением таких обстоятельств.

                  15. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ
     15.1. Государственный  заказчик  вправе вносить изменения в объем
работ,  которые,  по его мнению, необходимы, но не изменяют проект, по
которому   ведется  строительство.  В  случае  необходимости  внесения
изменений по мнению Государственного заказчика,  он  обязан  направить
письменное распоряжение,  обязательное к выполнению для Подрядчика,  с
указанием:
     - увеличить  или  сократить  объем  некоторой  указанной  работы,
включенной в настоящий Контракт;
     - исключить указанную работу;
     - изменить характер, качество или вид некоторой указанной работы;
     - выполнить  определенную дополнительную работу,  необходимую для
завершения строительства.
     Изменения в  объем  работ  допускаются,  если  они не повлияют на
общую стоимость Контракта или срок завершения строительства. Подрядчик
приступает   к   их   выполнению  только  после  подписания  Сторонами
соответствующего дополнительного соглашения,  становящегося со дня его
подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.
     15.2. Любая  договоренность  между   Сторонами,   предусмотренная
условиями    настоящего    Контракта,    влекущая   за   собой   новые
обстоятельства,  не предусмотренные  настоящим  Контрактом,  считается
действительной,  если  она подтверждена Сторонами в письменной форме в
виде дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

          16. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

     16.1. Стороны принимают все меры  к  тому,  чтобы  любые  спорные
вопросы,  разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего
Контракта,  были  урегулированы  путем   переговоров   с   оформлением
совместного протокола урегулирования споров.
     16.2. В   случае   наличия   претензий,    споров,    разногласий
относительно  исполнения  одной  из  Сторон  своих обязательств другая
Сторона  может  направить  претензию.  В  отношении  всех   претензий,
направляемых  по настоящему Контракту,  Сторона,  к которой адресована
данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в
срок не позднее _________________ дней с даты ее получения.
     16.3. Любые споры,  не урегулированные  во  внесудебном  порядке,
разрешаются арбитражным или иным судом в установленном порядке.

                 17. СРОК ДЕЙСТВИЯ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК
                        РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

     17.1. Настоящий  Контракт  действует  с   даты   его   подписания
Сторонами   и   до   полного   выполнения  Сторонами  взятых  на  себя
обязательств и урегулирования расчетов.
     17.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут:
     - на  основании  письменного  соглашения  Сторон  по  основаниям,
предусмотренным гражданским законодательством;
     - на  основании  вынесенного  в  установленном  порядке   решения
судебного органа.
     17.3. При  расторжении  Контракта  по  любым  основания   Стороны
обязаны:
     17.3.1. Подрядчик передать в срок _________________ дней по  акту
Государственному   заказчику   строительную   площадку  с  результатом
выполненных работ,  освободив ее от механизмов,  временных сооружений,
материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества, а также
мусора,  и документацию (проектную,  разрешительную и  исполнительную,
включая акты на скрытые работы, испытания и пусконаладочные работы) по
Объекту,  незавершенное производство по акту приемки выполненных работ
с составлением акта сверки выполненных и оплаченных работ.
     17.3.2. Государственный заказчик:
     принять свободную  от  имущества Подрядчика и мусора строительную
площадку,  документацию (проектную,  разрешительную и  исполнительную,
включая акты на скрытые работы, испытания и пусконаладочные работы) по
Объекту и работы,  выполненные Подрядчиком с надлежащим  качеством  на
день расторжения настоящего Контракта, в течение _____________ дней;
     оплатить принятую,   но    неоплаченную    работу    в    течение
_________________   дней  с  даты  оформления  актов  приемки-передачи
выполненных работ и затрат,  подписанных актов  сверки  выполненных  и
оплаченных  работ  на  день расторжения настоящего Контракта,  а также
приемки  от  Подрядчика  строительной  площадки,   всей   документации
(проектной,  разрешительной и исполнительной,  включая акты на скрытые
работы, испытания и пусконаладочные работы).

                          18. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

     18.1. Увеличение  в  связи  с  инфляцией  объема  финансирования,
предусмотренного  настоящим Контрактом,  в течение финансового года не
производится.
     18.2. Превышения  Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ
Государственным заказчиком не оплачиваются.
     18.3. Стороны обязуются не разглашать,  не передавать и не делать
каким-либо  еще  способом  доступными  третьим  организациям  и  лицам
сведения,    содержащиеся   в   документах,   оформляющих   совместную
деятельность  Сторон  в  рамках  настоящего  Контракта,  иначе  как  с
письменного  согласия  обеих  Сторон,  в том числе Подрядчик не вправе
публиковать  рекламу,  касающуюся  строящегося  Объекта,  в  средствах
массовой   информации  и  сети  Интернет  без  письменного  разрешения
Государственного заказчика.
     18.4. Любое  уведомление,  которое одна Сторона направляет другой
Стороне  в  соответствии  с  настоящим  Контрактом,   направляется   в
письменной   форме   почтой  или  факсимильной  связью  с  последующим
представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения
его   лицом,   которому  оно  адресовано,  если  иное  не  установлено
действующим законодательством или настоящим Контрактом.
     18.5. Подрядчик    представляет   по   запросу   Государственного
заказчика в сроки,  указанные  в  таком  запросе,  информацию  о  ходе
исполнения обязательств по настоящему Контракту.
     18.6. Об   изменении   местонахождения,   почтового    и    (или)
юридического  адреса,  номеров телефонов,  факсов,  адреса электронной
почты, банковских реквизитов Сторона обязана сообщить другой Стороне в
течение _______________ дней.
     18.7. При выполнении настоящего Контракта Стороны руководствуются
действующим  законодательством  Российской  Федерации  и  нормативными
правовыми актами Республики Мордовия.
     18.8. Все   указанные   в   Контракте   приложения  являются  его
неотъемлемой частью.
     18.9. Настоящий   Контракт  составлен  в  2  (двух)  экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу,  по одному для каждой  из  Сторон
настоящего Контракта.

             19. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
                                СТОРОН

     Юридические адреса, телефоны и телефаксы Сторон:
     Государственного заказчика
     _________________________________________________________________
     Подрядчика
     _________________________________________________________________
     Банковские реквизиты Сторон:
     Государственного заказчика
     _________________________________________________________________
     Подрядчика
     _________________________________________________________________

                  20. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

     От Государственного заказчика ___________________________ /Ф.И.О/
                                            (подпись)
     М.П.

     От Подрядчика                 ___________________________ /Ф.И.О/
                                            (подпись)
     М.П.



     Приложение 1
     к Типовой форме государственного контракта
     на выполнение работ и оказание услуг для
     республиканских государственных нужд
     по строительству (реконструкции) объектов

     УТВЕРЖДАЮ:
     _______________________________
     (подпись, Ф.И.О. представителя
     Государственного заказчика)
     "____"______________ 20__ г.

                           КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
                           ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
               ДЛЯ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД
                       ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА
           ________________________________________________
                        (наименование объекта)

|————|———————————————————————————————|——————————————|————————————————|
| N  |      Наименование работ       |  Стоимость,  | Срок выполнения|
|п.п.|   (конструктивные элементы)   |  тыс. руб.   | (дата начала и |
|    |и основные этапы их выполнения |              |окончания работ)|
|————|———————————————————————————————|——————————————|————————————————|
| 1  |               2               |      3       |        4       |
|————|———————————————————————————————|——————————————|————————————————|
|    |                               |              |                |
|————|———————————————————————————————|——————————————|————————————————|

     Дата подписания акта ввода Объекта в эксплуатацию - _____ 200_ г.

     Государственный заказчик                 Подрядчик
     М.П.                                     М.П.



     Приложение 2
     к Типовой форме государственного контракта
     на выполнение работ и оказание услуг для
     республиканских государственных нужд
     по строительству (реконструкции) объектов

                               ПЕРЕЧЕНЬ
         документов, прилагаемых к разрешению о вводе объекта
      __________________________________________________________
                        (наименование объекта)

     1. Заключение   органов   государственного    надзора,    которым
подконтролен  Объект,  о соответствии предъявленного к приемке объекта
утвержденному проекту и возможности его нормальной эксплуатации.
     2. Ведомость  контрольных измерений,  выполненных Государственным
заказчиком (или иной организацией по его указанию)  при  промежуточной
приемке выполненных работ.
     3. Проект акта приемки Объекта в эксплуатацию.
     4. Утвержденная проектная документация.
     5. Лицензии  на  право  производства   строительных   работ   или
свидетельства о допуске к работам.
     6. Общий и (или) специальные журналы учета  выполненных  работ  и
журнал авторского надзора.
     7. Сертификаты,    технические    паспорта,    акты    испытаний,
лабораторные  журналы  и  другие  документы,  удостоверяющие  качество
материалов,  конструкций и оборудования, используемых при производстве
строительно-монтажных    работ,    испытательных   работ,   и   другая
исполнительно-производственная документация.
     8. Извещения о завершении всех предусмотренных Контрактом работ в
соответствии с проектом и готовности Объекта к приемке.".
     2. Настоящее   постановление   вступает   в   силу   со  дня  его
официального опубликования.


     Председатель Правительства
     Республики Мордовия                                     В. Волков

Информация по документу
Читайте также