|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 15.07.2002 № 106РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.07.2002 г. Черкесск N 106 О Программе восстановления инженерных систем жизнеобеспечения, жилого фонда и социальной инфраструктуры, пострадавших от наводнения в июне 2002 года В целях ликвидации последствий наводнения на территории Карачаево-Черкесской Республики и в соответствии с Федеральным законом "О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2002 N 492 "О первоочередных мерах по ликвидации последствий паводка, произошедшего в июне 2002 года на территории Южного федерального округа", распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.07.2002 N 995-р, Порядком использования средств безвозмездных субсидий, предоставляемых гражданам, лишившимся жилья или части его в результате паводка, произошедшего в июне 2002 года на территории Южного федерального округа, утвержденным приказом Госстроя России от 09.07.2002 N 130, Правительство Карачаево-Черкесской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Принять Программу восстановления инженерных систем жизнеобеспечения, жилого фонда и социальной инфраструктуры в Карачаево-Черкесской Республике, пострадавших от наводнения в июне 2002 года (далее - Программа) согласно приложению 1. 2. Утвердить Порядок использования средств безвозмездных субсидий, предоставляемых за счет средств федерального бюджета гражданам, лишившимся жилья или части его в результате наводнения, произошедшего в июне 2002 года на территории Карачаево-Черкесской Республики согласно приложению 2. 3. Определить заказчиком Программы Министерство Карачаево-Черкесской Республики по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. 4. Министерству Карачаево-Черкесской Республики по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству в пятидневный срок представить в Правительство республики согласованные с Министерством внутренних дел Карачаево-Черкесской Республики и Министерством по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Карачаево-Черкесской Республики списки семей, нуждающихся в восстановлении поврежденного жилья, с указанием размеров затрат на восстановление каждого поврежденного наводнением жилого дома. 5. Министерству финансов Карачаево-Черкесской Республики обеспечить финансирование Программы в пределах выделяемых средств из федерального, республиканского бюджетов. 6. Рекомендовать: 6.1. Районным государственным администрациям и органам местного самоуправления Карачаево-Черкесской Республики принять участие в финансировании отдельных мероприятий Программы за счет средств соответствующих местных бюджетов. 6.2. Организациям независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности принять участие в реализации мероприятий Программы. 7. Установить, что государственный заказчик и исполнители несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы и целевое использование выделенных на их реализацию финансовых средств. 8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики Карданова А.Х. Председатель Правительства Карачаево-Черкесской Республики А.Х. Карданов Приложение 1 к постановлению Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 15.07.2002 N 106 Программа восстановления инженерных систем жизнеобеспечения, жилого фонда и социальной инфраструктуры Карачаево-Черкесской Республики, пострадавших от наводнения в июне 2002 года +----+---------------------+-------+----------------+----------+----------------------+-----------+-------+ | N |Наименование объектов| Коли- | Источник | Стоимость| Ответственный | Сроки | Приме-| | п/п| (по формам | чество| финансирования | работ | исполнитель | исполнения| чание| | | собственности) | | |(млн.руб.)| | | | +----+---------------------+-------+----------------+----------+----------------------+-----------+-------+ | 1. Восстановительные и ремонтные работы систем жизнеобеспечения | | | +----+---------------------------------------------------------+----------------------+-----------+-------+ |1.1 | Объекты жилищно-коммунального хозяйства, | | | | | | в т.ч.: | | | | +----+---------------------+-------+--------+-------+----------+----------------------+-----------+-------+ | | Котельные, ед. | 2 | ФБ- | 33,0 | 33,00 | Министерство | 15.10.2002| | | | | | | | | экономического | 01.10.2003| | | | | | | | | развития России, | | | | | | | | | | Государственный | | | | | | | | | | комитет Российской | | | | | | | | | | Федерации по | | | | | | | | | | строительству и | | | | | | | | | | жилищно-коммунальному| | | | | | | | | | комплексу, | | | | | | | | | | Правительство | | | | | | | | | | Карачаево-Черкесской | | | | | | | | | | Республики | | | | +---------------------+-------+--------+-------+----------+----------------------+-----------+-------+ | | Канализация, км | 11 | ФБ- | 2,9 | 18,10 | Министерство | 01.08.02 | | | | | | | | | экономического | | | | | | | | | | развития России, | | | | | | | | | | Государственный | | | | | | | | | | комитет Российской | | | | | | | | | | Федерации по | | | | | | | | | | строительству и | | | | | | | | | | жилищно-коммунальному| | | | | | | | | | комплексу, | | | | | | | | | | Правительство | | | | | | | | | | Карачаево-Черкесской | | | | | | | | | | Республики | | | +----+---------------------+-------+--------+-------+----------+----------------------++----------+-------+ | | | | БСРФ- | 10,0 | | | 02.08.02 | | +----+---------------------+-------+--------+-------+----------+----------------------+-----------+-------+ | | | | МБ- | 5,2 | | | 01.08.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +----+---------------------+-------+--------+-------+----------+----------------------+-----------+-------+ |1.2 | Водоводы, км | 84 | ФБ- | 38,3 | 48,80 | Министерство | 01.08.02 | | | | | | | | | экономического | | | | | | | | | | развития России, | | | | | | | | | | Государственный | | | | | | | | | | комитет Российской | | | | | | | | | | Федерации по | | | | | | | | | | строительству и | | | | | | | | | | жилищно-коммунальному| | | | | | | | | | комплексу, | | | | | | | | | | Правительство | | | | | | | | | | Карачаево-Черкесской | | | | | | | | | | Республики | | | +----+---------------------+-------+--------+-------+----------+----------------------+-----------+-------+ | | | | БСРФ- | 10,5 | | | | | +----+---------------------+-------+--------+-------+----------+----------------------+-----------+-------+ |1.3 | Водозаборы, ед. | 76 | ФБ- | 46,3 | 55,80 | Министерство | 01.08.02 | | | | | | | | | экономического | | | | | | | | | | развития России, | | | | | | | | | | Государственный | | | | | | | | | | комитет Российской | | | | | | | | | | Федерации по | | | | | | | | | | строительству и | | | | | | | | | | жилищно-коммунальному| | | | | | | | | | комплексу, | | | | | | | | | | Правительство | | | | | | | | | | Карачаево-Черкесской | | | | | | | | | | Республики | | | +----+---------------------+-------+--------+-------+----------+----------------------+-----------+-------+ | | | | БСРФ-| 9,5 | | | | | +----+---------------------+-------+--------+-------+----------+----------------------+-----------+-------+ |1.4 | Мосты | 30 | ФБ- | 370,95| 372,75 | Министерство | 2002-2003 | | | | | | | | | экономического | | | | | | | | | | развития России, | | | | | | | | | | Государственный | | | | | | | | | | комитет Российской | | | | | | | | | | Федерации по | | | | | | | | | | строительству и | | | | | | | | | | жилищно-коммунальному| | | | | | | | | | комплексу, | | | | | | | | | | Правительство | | | | | | | | | | Карачаево-Черкесской | | | | | | | | | | Республики | | | +----+---------------------+-------+--------+-------+----------+----------------------+-----------+-------+ |1.5 | Газоснабжение | | | | | | | | | | населенных пунктов, | | | | | | | | | | ед. | | | | | | | | +----+---------------------+-------+--------+-------+----------+----------------------+-----------+-------+ |1.6 | Газопроводы, км | 13,31 | ВС- | 45,5 | 45,50 | Открытое акционерное | | | | | | | | | | общество "Газпром" | | | | | | | | | | 2002 | | | +----+---------------------+-------+--------+-------+----------+----------------------+-----------+-------+ | | в т.ч. переходы, км | 2,6 | | | | | | | +----+---------------------+-------+--------+-------+----------+----------------------+-----------+-------+ | | ГРП, шт. | 2 | | | | | | | +----+---------------------+-------+--------+-------+----------+----------------------+-----------+-------+ | | | | | | | | | | +----+---------------------+-------+--------+-------+----------+----------------------+-----------+-------+ |1.7 | Автодороги, км | 60,6 | ФБ- | 580,33| 588,33 | Министерство | 2002-2003 | | | | | | | | | экономического | | | | | | | | | | развития России, | | | | | | | | | | Государственный | | | | | | | | | | комитет Российской | | | | | | | | | | Федерации по | | | | | | | | | | строительству и | | | | | | | | | | жилищно-коммунальному| | | | | | | | | | комплексу, | | | | | | | | | | Правительство | | | | | | | | | | Карачаево-Черкесской | | | | | | | | | | Республики | | | +----+---------------------+-------+--------+-------+----------+----------------------+-----------+-------+ | | | | БСРФ- | 8,0 | | | | | +----+---------------------+-------+--------+-------+----------+----------------------+-----------+-------+ |1.8 | Электроснабжение населенных пунктов, ед. | | | | | +----+---------------------+-------+--------+-------+----------+----------------------+-----------+-------+ |1.9 | Высоковольтные линии| 52,8 | ВС- | 31,3 | 31,30 | Российское | 30.09.02 | | | | 6-10 кВ-110 кВ, км | | | | | акционерное общество | | | | | | | | | | "ЕЭС" | | | +----+---------------------+-------+--------+-------+----------+----------------------+-----------+-------+ |1.10| Трансформаторные | 29 | ВС- | 2,0 | 2,00 | Российское | 20.08.02 | | | | подстанции 6-10 кВ, | | | | | акционерное общество | | | | | шт. | | | | | "ЕЭС" | | | +----+---------------------+-------+--------+-------+----------+----------------------+-----------+-------+ |1.11| Связь с населенными | 120 | ВС- | 13,8 | 13,80 | Открытое акционерное | 10.08.02 | | | | пунктами, ед. | | | | |общество "Связьинвест"| | | +----+---------------------+-------+--------+-------+----------+----------------------+-----------+-------+ |1.12| Гидротехнические | 1 | ФБ- | 64,3 | 64,30 | Министерство | 30.12.02 | | | | сооружения | | | | | природных ресурсов | | | | | | | | | | России | | | +----+---------------------+-------+--------+-------+----------+----------------------+-----------+-------+ |1.13| Защитные дамбы, км | 109 | ФБ- | 160,0 | 160,00 | Министерство | 2002-2004 | | | | | | | | | природных ресурсов | | | | | | | | | | России, Правительство| | | | | | | | | | Карачаево-Черкесской | | | | | | | | | | Республики | | | +----+---------------------+-------+--------+-------+----------+----------------------+-----------+-------+ |1.14| Очистка русел рек и | 310 | ФБ- | 24,0 | 24,00 | Министерство | 2002-2003 | | | | регуляция, км | | | | | природных ресурсов | | | | | | | | | | России, Минтранс | | | | | | | | | | России, Правительство| | | | | | | | | | Карачаево-Черкесской | | | | | | | | | | Республики | | | +----+---------------------+-------+--------+-------+----------+----------------------+-----------+-------+ | 2. Восстановление жилого фонда | +----+---------------------+-------+--------+-------+----------+----------------------+-----------+-------+ |2.1 | Восстановление | 1112 | ФБ- | 41,6 | 41,60 | Министерство | 2002 | | | | (ремонт) жилых | | | | | экономического | | | | | домов, ед. | | | | | развития России, | | | | | | | | | | Государственный | | | | | | | | | | комитет Российской | | | | | | | | | | Федерации по | | | | | | | | | | строительству и | | | | | | | | | | жилищно-коммунальному| | | | | | | | | | комплексу | | | +----+---------------------+-------+--------+-------+----------+----------------------+-----------+-------+ |2.2 | Строительство | 460 | ФБ- |135,456| 135,456 | Министерство | 2002 | | | | | | | | | экономического | | | | | | | | | | развития России, | | | | | | | | | | Государственный | | | | | | | | | | комитет Российской | | | | | | | | | | Федерации по | | | | | | | | | | строительству и | | | | | | | | | | жилищно-коммунальному| | | | | | | | | | комплексу | | | +----+---------------------+-------+--------+-------+----------+----------------------+-----------+-------+ | 3. Восстановление социальной инфраструктуры | +----+---------------------+-------+--------+-------+----------+----------------------+-----------+-------+ |3.1 | Медицинские | 18 | ФБ- | 7,768 | 7,768 | Министерство | 10.08.02 | | | | учреждения, ед. | | | | | экономического | | | | | | | | | | развития России, | | | | | | | | | | Государственный | | | | | | | | | | комитет Российской | | | | | | | | | | Федерации по | | | | | | | | | | строительству и | | | | | | | | | | жилищно-коммунальному| | | | | | | | | | комплексу, | | | | | | | | | | Правительство | | | | | | | | | | Карачаево-Черкесской | | | | | | | | | | Республики | | | +----+---------------------+-------+--------+-------+----------+----------------------+-----------+-------+ |3.2 | Образовательные | 2 | ФБ- | 90,0 | 90,00 | Министерство | 2002 | | | | учреждения, ед. | | | | | экономического | | | | | | | | | | развития России, | | | | | | | | | | Государственный | | | | | | | | | | комитет Российской | | | | | | | | | | Федерации по | | | | | | | | | | строительству и | | | | | | | | | | жилищно-коммунальному| | | | | | | | | | комплексу, | | | | | | | | | | Правительство | | | | | | | | | | Карачаево-Черкесской | | | | | | | | | | Республики | | | +----+---------------------+-------+--------+-------+----------+----------------------+-----------+-------+ |3.3 | Дошкольные | | | | | | | | | | учреждения | | | | | | | | +----+---------------------+-------+--------+-------+----------+----------------------+-----------+-------+ |3.4 | Учреждения культуры,| 24 | ФБ- | 10,4 | 10,40 | Министерство | 2002 | | | | ед. | | | | | экономического | | | | | | | | | | развития России, | | | | | | | | | | Государственный | | | | | | | | | | комитет Российской | | | | | | | | | | Федерации по | | | | | | | | | | строительству и | | | | | | | | | | жилищно-коммунальному| | | | | | | | | | комплексу, | | | | | | | | | | Правительство | | | | | | | | | | Карачаево-Черкесской | | | | | | | | | | Республики | | | +----+---------------------+-------+--------+-------+----------+----------------------+-----------+-------+ |3.5 | Спортивные | | | | | | | | | | сооружения | | | | | | | | +----+---------------------+-------+--------+-------+----------+----------------------+-----------+-------+ |3.6 | Другие объекты: | | | | | | | | +----+---------------------+-------+--------+-------+----------+----------------------+-----------+-------+ | | Восстановление и | 10 | ФБ- | 1,2 | 1,20 | Министерство | 2002 | | | | строительство | | | | | экономического | | | | | гидрометрических | | | | | развития России, | | | | | постов, шт. | | | | | Государственный | | | | | | | | | | комитет Российской | | | | | | | | | | Федерации по | | | | | | | | | | строительству и | | | | | | | | | | жилищно-коммунальному| | | | | | | | | | комплексу, | | | | | | | | | | Правительство | | | | | | | | | | Карачаево-Черкесской | | | | | | | | | | Республики | | | +----+---------------------+-------+--------+-------+----------+----------------------+-----------+-------+ | | Восстановление | 37 | ФБ- | 1,9 | 1,90 | Министерство | 2002 | | | | | | | | | экономического | | | | | | | | | | развития России, | | | | | | | | | | Государственный | | | | | | | | | | комитет Российской | | | | | | | | | | Федерации по | | | | | | | | | | строительству и | | | | | | | | | | жилищно-коммунальному| | | | | | | | | | комплексу, | | | | | | | | | | Правительство | | | | | | | | | | Карачаево-Черкесской | | | | | | | | | | Республики | | | +----+---------------------+-------+--------+-------+----------+----------------------+-----------+-------+ | | Восстановление | 136 | ФБ- | 1,7 | 1,70 | Министерство | 2002 | | | | | | | | | экономического | | | | | | | | | | развития России, | | | | | | | | | | Государственный | | | | | | | | | | комитет Российской | | | | | | | | | | Федерации по | | | | | | | | | | строительству и | | | | | | | | | | жилищно-коммунальному| | | | | | | | | | комплексу, | | | | | | | | | | Правительство | | | | | | | | | | Карачаево-Черкесской | | | | | | | | | | Республики | | | +----+---------------------+-------+--------+-------+----------+----------------------+-----------+-------+ | | Восстановление | 200 | ФБ- | 3,0 | 3,00 | Министерство | 2002-2003 | | | | защитных | | | | | экономического | | | | | водоохранных | | | | | развития России, | | | | | лесонасаждений, га | | | | | Государственный | | | | | | | | | | комитет Российской | | | | | | | | | | Федерации по | | | | | | | | | | строительству и | | | | | | | | | | жилищно-коммунальному| | | | | | | | | | комплексу, | | | | | | | | | | Правительство | | | | | | | | | | Карачаево-Черкесской | | | | | | | | | | Республики | | | +----+---------------------+-------+--------+-------+----------+----------------------+-----------+-------+ | | Восстановление | 5 | ФБ- | 3,1 | 3,10 | Министерство | 2002 | | | | кордонов в лесхозах,| | | | | экономического | | | | | ед. | | | | | развития России, | | | | | | | | | | Государственный | | | | | | | | | | комитет Российской | | | | | | | | | | Федерации по | | | | | | | | | | строительству и | | | | | | | | | | жилищно-коммунальному| | | | | | | | | | комплексу, | | | | | | | | | | Правительство | | | | | | | | | | Карачаево-Черкесской | | | | | | | | | | Республики | | | +----+---------------------+-------+--------+-------+----------+----------------------+-----------+-------+ | | Восстановление | 20 | ФБ- | 0,8 | 0,80 | Министерство | 2002 | | | | лесопитомников, га | | | | | экономического | | | | | | | | | | развития России, | | | | | | | | | | Государственный | | | | | | | | | | комитет Российской | | | | | | | | | | Федерации по | | | | | | | | | | строительству и | | | | | | | | | | жилищно-коммунальному| | | | | | | | | | комплексу, | | | | | | | | | | Правительство | | | | | | | | | | Карачаево-Черкесской | | | | | | | | | | Республики | | | +----+---------------------+-------+--------+-------+----------+----------------------+-----------+-------+ | | Учреждения | 1 | ФБ- | 0,7 | 0,70 | Министерство | 2002 | | | | социального | | | | | экономического | | | | | обслуживания | | | | | развития России, | | | | | | | | | | Государственный | | | | | | | | | | комитет Российской | | | | | | | | | | Федерации по | | | | | | | | | | строительству и | | | | | | | | | | жилищно-коммунальному| | | | | | | | | | комплексу, | | | | | | | | | | Правительство | | | | | | | | | | Карачаево-Черкесской | | | | | | | | | | Республики | | | +----+---------------------+-------+--------+-------+----------+----------------------+-----------+-------+ | | ИТОГО: | ФБ- |1617,704| | 1755,304 | | | | +----+---------------------+-------+--------+-------+----------+----------------------+-----------+-------+ | | | БСРФ- | 39,80 | | | | | | +----+---------------------+-------+--------+-------+----------+----------------------+-----------+-------+ | | | МБ- | 5,20 | | | | | | +----+---------------------+-------+--------+-------+----------+----------------------+-----------+-------+ | | | ВС- | 92,60 | | | | | | +----+---------------------+-------+--------+-------+----------+----------------------+-----------+-------+ Примечание: ФБ - федеральный бюджет БСРФ - бюджет субъекта Российской Федерации (республика, край) МБ - бюджет органов местного самоуправления (город, район, населенный пункт) ВС - внутренние средства Первый заместитель Главы Администрации Президента - Управляющего Делами Президента и Правительства КЧР - начальник Управления кадровой политики и организационной работы Президента и Правительства Карачаево- Черкесской Республики У.А. Саров Приложение 2 к постановлению Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 15.07.2002 N 106 Порядок использования средств безвозмездных субсидий, предоставляемых за счет средств федерального бюджета гражданам, лишившимся жилья или части его в результате наводнения, произошедшего в июне 2002 года на территории Карачаево-Черкесской Республики I. Общие положения 1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2002 года N 492 "О первоочередных мерах по ликвидации последствий паводка, произошедшего в июне 2002 г. на территории Южного федерального округа", Приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 9 июля 2002 года N 130 "Об утверждении Порядка использования средств безвозмездных субсидий, предоставляемых за счет федерального бюджета гражданам, лишившимся жилья или части его в результате паводка, произошедшего в июне 2002 года на территории Южного федерального округа" и применительно к постановлению Правительства Российской Федерации от 3 августа 1996 года N 937 "О предоставлении гражданам Российской Федерации, нуждающимся в улучшении жилищных условий, безвозмездной субсидии на строительство или приобретение жилья" и устанавливает условия использования средств безвозмездных субсидий, предоставляемых из федерального бюджета гражданам - владельцам "Свидетельства о предоставлении субсидии гражданину, лишившемуся жилья или части его в результате стихийного бедствия, и членам его семьи". 2. В настоящем Порядке используются следующие термины и определения: Свидетельство о предоставлении субсидии гражданину, лишившемуся жилья или части его в результате стихийного бедствия, и членам его семьи - именное свидетельство, являющееся подтверждением того, что гражданину и его семье будет предоставлена субсидия (далее - Свидетельство). Свидетельство дает право гражданину открыть в одном из учреждений Сберегательного банка Российской Федерации именной блокированный счет, предназначенный для зачисления субсидии. Гражданин, пострадавший от наводнения, произошедшего в июне 2002 года на территории Карачаево-Черкесской Республики, и лишившийся жилья или части его, оформленного в установленном порядке и включенный в списки согласно приложениям 1.1-1.7 (далее - гражданин - владелец Свидетельства). Безвозмездные средства, предоставляемые гражданину и членам его семьи на строительство, восстановление жилья и приобретение жилья (далее - субсидия). Администрация района, города Карачаево-Черкесской Республики уполномоченная органом исполнительной власти на проведение информационно-разъяснительной работы с гражданами, подписание договоров на строительство или восстановление жилья подрядным способом или собственными силами, приемку и оплату выполненных работ, для контроля хода строительства, качества выполняемых строительно-монтажных работ, участия в судебных разбирательствах и арбитражных судах в интересах и на стороне гражданина - владельца Свидетельства (далее - уполномоченный орган). Юридическое или физическое лицо, являющееся собственником продаваемого жилья или уполномоченное ими лицо (далее - продавец жилья). Организация, осуществляющая строительство или восстановление жилья или части его по договору подряда гражданину - владельцу Свидетельства, отобранная в соответствии с порядком проведения по упрощенной схеме конкурса, утверждаемым Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации совместно с Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу, а также застройщик, осуществляющий строительство многоквартирного жилого дома, в строительстве которого гражданин - владелец Свидетельства изъявил желание принять участие в качестве дольщика средствами предоставленной ему субсидии (далее - подрядчик). Учреждение Сберегательного банка Российской Федерации, обслуживающее именной блокированный счет гражданина - владельца Свидетельства (далее - банк). Комплекс строительно-монтажных работ, выполняемых для граждан - владельцев Свидетельств (гражданами - владельцами Свидетельств) включенных в список семей граждан, лишившихся части жилья, при котором восстанавливаются конструктивные элементы жилого дома, обеспечивающие его несущую способность, прочность или устойчивость и производится капитальный ремонт жилого дома (далее - восстановление жилья). 3. Настоящим Порядком руководствуются органы исполнительной власти, уполномоченные органы, территориальные органы федерального казначейства, учреждения Сбербанка России, организации и ведомства, участвующие в реализации мероприятий по ликвидации последствий паводка, произошедшего в июне 2002 года на территории Карачаево-Черкесской Республики, а также граждане - владельцы Свидетельств. 4. Субсидии на строительство, восстановление или приобретение жилья предоставляются гражданам, пострадавшим в результате наводнения, произошедшего в июне 2002 года на территории Карачаево-Черкесской Республики, и лишившимся жилья или части его. 5. Предельный размер субсидии на приобретение или строительство жилья определяется по формуле: Р = Н х С, где Н - социальная норма общей площади жилья, которая составляет: на одного человека - 33 кв. метра; на семью из двух человек - 42 кв. метра; на семью из трех человек и более - 18 x N кв. метра, где N- количество членов семьи; С - расчетная стоимость 1 кв. метра общей площади жилья, определяемая для приобретения жилья или его строительства подрядным способом в соответствии с постановлением Госстроя России от 30.05.2002 N 31 "О средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья на III квартал 2002 года для расчета безвозмездных субсидий и ссуд на приобретение жилых помещений всеми категориями граждан, которым указанные субсидии и ссуды предоставляются за счет средств федерального бюджета" (зарегистрирован в Минюсте России 24.062002 N 3531). При строительстве жилья собственными силами размер субсидии определяется без учета плановых накоплений и накладных расходов. Размер стоимости восстановления частично разрушенного жилья устанавливается Правительством Карачаево-Черкесской Республики, исходя из фактической степени повреждения жилья, определяемой федеральной системой технической инвентаризации (ФГУП "Ростехинвентаризация" Госстроя России). При этом, предельный размер субсидии, предоставляемой за счет средств федерального бюджета, определен распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.07.2002 N 955-р. 6. Расчет размера субсидии производится Министерством Карачаево-Черкесской Республики по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Размер субсидии указывается в Свидетельстве и является неизменным на весь срок действия Свидетельства 7. Срок действия Свидетельства составляет 6 месяцев с момента первого перечисления средств на именной блокированный счет гражданина - владельца Свидетельства. 8. Организация работы по предоставлению гражданам - владельцам Свидетельств информации об условиях и порядке использования средств субсидий для финансирования строительства, восстановления или приобретения жилья осуществляется органами исполнительной власти (уполномоченными органами). 9. Решение об использовании средств субсидии для финансирования строительства, восстановления жилья подрядным способом или собственными силами или приобретения жилья принимается гражданином - владельцем Свидетельства самостоятельно. 10. Гражданин - владелец Свидетельства в случае необходимости вправе привлечь для финансирования строительства, восстановления или приобретения жилья не только средства предоставленной ему субсидии, но и собственные (заемные) средства. 11. Жилая площадь жилого помещения (в расчете на одного члена семьи гражданина - владельца Свидетельства) не может быть меньше нормы жилой площади жилого помещения, установленной Указом Президента Карачаево-Черкесской Республики от 16.07.2002 N 84. II. Организация работы по выдаче свидетельств, порядок заключения договоров 12. Министерство Карачаево-Черкесской Республики по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству совместно с Министерством внутренних дел Карачаево-Черкесской Республики формируют и утверждают сводные списки семей, лишившихся жилья или части его в результате наводнения и согласовывают их с Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу. Из сводного списка семей, лишившихся жилья или части его в результате наводнения, уполномоченный орган утверждает отдельные списки семей, давших согласие: на приобретение жилья по договору купли-продажи; на строительство или восстановление жилья подрядным способом; на восстановление жилья собственными силами (хозяйственным способом). Копии указанных списков передаются в территориальные органы федерального казначейства и банки. 13. Выдача Свидетельств осуществляется Правительством Карачаево-Черкесской Республики. Полученное Свидетельство сдается гражданином в банк. Банк открывает блокированный счет на имя гражданина-владельца Свидетельства. Банк сообщает Правительству Карачаево-Черкесской Республики и территориальному органу федерального казначейства об открытии именного блокированного счета и о размере субсидии по Свидетельству с указанием номера Свидетельства, фамилии, имени и отчества владельца и номера счета. Министерство Карачаево-Черкесской Республики по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству представляет в органы федерального казначейства реестры выданных свидетельств согласно приложению 6 к Порядку. 14. Преддоговорная работа по договорам подряда осуществляется уполномоченными органами при участии Министерства Карачаево-Черкесской Республики по архитектуре, строительству и жилишно-коммунальному хозяйству. 15. Гражданам - владельцам Свидетельств, изъявившим желание приобрести жилье, субсидия предоставляется при наличии договора купли-продажи, заключенного в простой письменной форме согласно приложению 2 к Порядку и содержащего следующие условия: обязательство продавца жилья освободить и передать жилье гражданину-владельцу Свидетельства в оговоренные сроки; характеристику приобретаемого жилья; цену, по которой продавец жилья обязуется продать жилье и передать его гражданину - владельцу Свидетельства; обязательства гражданина - владельца Свидетельства принять приобретаемое жилье и вступить в права собственности на него совместно со всеми членами его семьи в равных долях; порядок и срок перечисления средств субсидии на счет продавца жилья, согласованные с уполномоченным органом; механизм оплаты гражданином - владельцем Свидетельства части стоимости приобретаемого жилья в случае приобретения жилого помещения стоимостью, превышающей предоставленную субсидию. 16. Гражданам - владельцам Свидетельств, изъявившим желание строить или восстанавливать жилье подрядным способом, субсидия предоставляется при наличии договора подряда на строительство или восстановление жилья с подрядной организацией и уполномоченным органом по форме согласно приложению 3 к Порядку, содержащего следующие условия: обязательство подрядчика построить или восстановить жилье и передать его гражданину - владельцу Свидетельства; требования к строящемуся жилью (характеристику будущего жилья); обязательства подрядчика о сроках окончания строительства или восстановления жилья, а также сроках выполнения этапов работ (в случае необходимости); цену, по которой подрядчик обязуется построить или восстановить жилье и передать его гражданину - владельцу Свидетельства; размер и порядок перечисления аванса; порядок оплаты этапов выполненных работ; обязательства подрядчика о возврате полученных средств субсидии на именной блокированный счет гражданина - владельца Свидетельства и (в случае оплаты гражданином - владельцем Свидетельства части стоимости жилья за счет собственных или заемных средств) ему лично с учетом штрафных санкций в случае неисполнения своих обязательств по договору; обязательства гражданина - владельца Свидетельства и уполномоченного органа принять построенное или восстановленное жилье; порядок перечисления средств субсидии на счет подрядчика; механизм оплаты гражданином - владельцем Свидетельства части стоимости строящегося или восстанавливаемого жилья в случае строительства или восстановления жилого помещения стоимостью, превышающей предоставленную субсидию; ответственность подрядчика в случае неисполнения обязательств по строительству или восстановлению жилья, а также передаче гражданину - владельцу Свидетельства построенного жилья; механизм контроля хода строительства, качества выполняемых работ, выполнения договорных обязательств со стороны уполномоченного органа. 17. Гражданам - владельцам Свидетельств, изъявившим желание строить или восстанавливать жилье собственными силами, субсидия предоставляется при наличии договора на строительство или восстановление жилого дома собственными силами с уполномоченным органом согласно приложению 4 к Порядку, содержащего следующие условия: обязательство гражданина-владельца Свидетельства восстановить жилье в оговоренные договором сроки; цену, по которой гражданин-владелец Свидетельства обязуется восстановить жилье; размер и порядок перечисления аванса; порядок оплаты этапов выполненных работ; обязательства гражданина-владельца Свидетельства о возврате полученных средств субсидии на свой именной блокированный счет в случае неисполнения своих обязательств по договору; обязательства уполномоченного органа своевременно принять и оплатить выполненные гражданином-владельцем Свидетельства работы; порядок перечисления средств субсидии на счет гражданина-владельца Свидетельства; механизм оплаты гражданином - владельцем Свидетельства части стоимости восстанавливаемого жилья в случае восстановления жилого помещения стоимостью, превышающей предоставленную субсидию. III. Порядок финансирования строительства, восстановления или приобретения жилья за счет безвозмездных субсидий 18. Министерство финансов Российской Федерации осуществляет перечисление средств федерального бюджета для предоставления безвозмездной субсидии гражданам-владельцам Свидетельств в порядке межбюджетных отношений по разделу 21 "Финансовая помощь бюджетам других уровней", подразделу 03 "Мероприятия в области регионального развития", целевой статье 633 "ФЦП "Жилище на 2002-2010 годы", виду расходов 760 "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан", экономической классификации 130140 "Прочие субсидии" на счет Министерства финансов Карачаево-Черкесской Республики, открытого в Управлении федерального казначейства Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике на балансовом счете 40201. 19. Передача средств из республиканского бюджета в бюджеты районов и городов Карачаево-Черкесской Республики на указанные цели осуществляется по разделу 21 "Финансовая помощь бюджетам других уровней", подразделу 03 "Мероприятия в области регионального развития", целевой статье 633 "ФЦП "Жилище на 2002-2010 годы", виду расходов 760 "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан", экономической классификации 130140 "Прочие субсидии" на лицевой счет органа местного самоуправления, открытый в отделении федерального казначейства на балансовом счете 40204. 20. Уполномоченный орган представляет в орган федерального казначейства платежные поручения для перечисления указанных средств на именной блокированный счет гражданина - владельца Свидетельства в соответствии с разделом III Порядка. Уполномоченный орган представляет в органы федерального казначейства реестры получателей субсидий с подтверждающими документами. Орган федерального казначейства сверяет платежные поручения с реестрами получателей субсидий и подтверждающими документами. 21. Финансирование мероприятий, связанных со строительством или восстановлением жилья подрядным способом или собственными силами, а также приобретением жилья осуществляется в форме безналичных расчетов с именного блокированного счета гражданина - владельца Свидетельства. 22. При строительстве или восстановлении жилья подрядным способом или собственными силами оплата средств безвозмездных субсидий производится в объеме не более 95% от общего размера субсидии. Окончательный расчет производится после утверждения в установленном порядке приемочной комиссией акта приемки законченного строительством объекта А. Порядок финансирования в случае приобретения жилья по договору купли-продажи 23. Гражданин-владелец Свидетельства представляет в уполномоченный орган договор купли-продажи жилого помещения. Договор купли-продажи жилого помещения должен быть зарегистрирован в учреждении юстиции по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в установленном законодательством порядке. В случае, если стоимость жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения превышает размер субсидии, указанный в Свидетельстве, в договоре должен быть определен порядок оплаты недостающей суммы. 24. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня поступления договора купли-продажи жилого помещения осуществляет проверку: а) соответствия данных, указанных в договоре купли-продажи жилого помещения, данным документа гражданина-владельца Свидетельства, удостоверяющего личность; б) соответствия стоимости жилого помещения, указанной в договоре купли-продажи жилого помещения, размеру субсидии, указанному в Свидетельстве; в) наличия документа, подтверждающего зачисление собственных средств гражданина-владельца Свидетельства на его именной блокированный счет или на счет лица, предоставившего жилье по договору купли-продажи жилого помещения, в случае если стоимость жилого помещения превышает размер субсидии, указанный в Свидетельстве; г) наличия на договоре купли-продажи жилого помещения подписей, печатей (для юридических лиц), реквизитов договаривающихся сторон. При отсутствии замечаний уполномоченный орган передает в территориальный орган федерального казначейства копии договора купли-продажи и Свидетельства и платежный документ на зачисление на блокированный счет гражданина - владельца Свидетельства для последующего перечисления средств продавцу жилья по договору купли-продажи жилого помещения. 25. Банк в течение 2 рабочих дней со дня перечисления денежных средств от органа федерального казначейства на оплату договора купли-продажи жилого помещения зачисляет средства на именной блокированный счет гражданина-владельца Свидетельства. При наличии поручения вкладчика на оплату жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения банк не позднее следующего рабочего дня после зачисления средств федерального бюджета на именной блокированный счет гражданина-владельца Свидетельства перечисляет денежные средства продавцу жилья. Одновременно банк направляет в уполномоченный орган выписки с именного блокированного счета с указанием даты проведения операции и суммы, а также подлинник Свидетельства. Копия договора купли-продажи жилого помещения хранится уполномоченном органе до закрытия именного блокированного счета Б. Порядок финансирования в случае строительства или восстановления жилья подрядным способом 26. Финансирование строительства или восстановления жилья за счет средств субсидий осуществляется в порядке, установленном каждым договором подряда на строительство или восстановление жилья. 27. Уполномоченные органы в течение 5 дней передают территориальным органам федерального казначейства копии договора подряда, Свидетельства и платежные документы на перечисление средств на именной блокированный счет владельца Свидетельства для последующего перечисления их подрядчику на авансирование работ в размере 20%. 28. Для оплаты этапов работ по строительству или восстановлению жилья в соответствии с договором подряда подрядчик передает в уполномоченный орган акты приемки этапов выполненных работ, подписанные гражданином - владельцем Свидетельства. Уполномоченный орган в течение 5 дней проверяет и подписывает акт приемки этапов выполненных работ, передает его и платежные документы в территориальный орган федерального казначейства для перечисления средств на именной блокированный счет гражданина - владельца Свидетельства. Средства на оплату выполненных работ согласно договору подряда на строительство или восстановление жилья перечисляются банком подрядчику при наличии поручения от гражданина - владельца Свидетельства не позднее следующего рабочего дня после зачисления средств федерального бюджета на именной блокированный счет гражданина-владельца Свидетельства. 29. При выполнении всех работ, предусмотренных договором подряда на строительство или восстановление жилья, для окончательного расчета с подрядной организацией уполномоченный орган представляет в территориальный орган федерального казначейства акт приемки законченного строительством или восстановленного объекта, утвержденный приемочной комиссией установленном порядке, и перечисляет через территориальные органы федерального казначейства остаток денежных средств по договору подряда на строительство или восстановление жилья в банк для зачисления их на именной блокированный счет гражданина-владельца Свидетельства и оплаты выполненных работ подрядчику. Одновременно уполномоченный орган информирует банк об окончании финансирования по этому договору подряда и о закрытии именного блокированного счета гражданина - владельца Свидетельства. Банк направляет в уполномоченный орган выписки с именного блокированного счета, а также подлинник Свидетельства. В. Порядок финансирования в случае строительства или восстановления жилья собственными силами 30. Финансирование строительства или восстановления жилья за счет средств субсидий осуществляется в порядке, установленном каждым договором на восстановление жилья. 31. Уполномоченный орган в течение 5 дней передает территориальному органу федерального казначейства копии договора на строительство или восстановление жилья собственными силами, Свидетельства и платежные документы на перечисление на именной блокированный счет гражданина - владельца Свидетельства средств для авансирования работ и выплаты их ему. 32. Для оплаты этапов работ по строительству или восстановлению жилья в соответствии с договором на восстановление собственными силами гражданин - владелец Свидетельства передает в уполномоченный орган подписанные им акты приемки этапов выполненных работ. Уполномоченный орган в течение 5 дней проверяет и подписывает акты приемки этапов выполненных работ, передает их и платежные документы в территориальный орган федерального казначейства для перечисления средств на именной блокированный счет гражданина - владельца Свидетельства и выплаты их ему. 33. При выполнении всех работ, предусмотренных договором на строительство или восстановление жилого дома собственными силами, для окончательного расчета с гражданином - владельцем Свидетельства уполномоченный орган передает в территориальный орган федерального казначейства акт приемки восстановленного объекта, утвержденный приемочной комиссией в установленном порядке, платежные документы и перечисляет остаток денежных средств по договору в банк для зачисления их на именной блокированный счет гражданина-владельца Свидетельства и выплаты их ему. Одновременно уполномоченный орган информирует банк об окончании финансирования по этому договору и о закрытии именного блокированного счета гражданина - владельца Свидетельства. Банк направляет в уполномоченный орган выписки с именного блокированного счета, а также подлинник Свидетельства. IV. Отчетность о ходе реализации мероприятий по ликвидации последствий наводнения 34. Правительство Карачаево-Черкесской Республики ежемесячно передает Государственному комитету Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу и Министерству финансов Российской Федерации сведения об использовании средств федерального бюджета по предоставленным субсидиям по форме согласно приложению 5 к Порядку. Министерство Карачаево-Черкесской Республики по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству осуществляет общий контроль за ходом строительства, восстановления и приобретения жилья и ежемесячно направляет аналитическую информацию в Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики. 35. По истечении срока действия Свидетельства уполномоченный орган направляет в Министерство Карачаево-Черкесской Республики по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству для учета и хранения подлинник Свидетельства и корешок к нему. 36. Банк ежемесячно информирует Правительство Карачаево-Черкесской Республики и уполномоченные органы об остатках средств на именных блокированных счетах граждан - владельцев Свидетельств. V. Контроль хода реализации мероприятий по ликвидации последствий наводнения 37. В случае, если строительство объекта не завершено в срок действия Свидетельства, Министерство Карачаево-Черкесской Республики по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству принимает решение об обеспечении завершения строительства жилья. 38. Текущий контроль хода строительных и восстановительных работ и использования средств безвозмездных субсидий осуществляют Министерство Карачаево-Черкесской Республики по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики и Министерство экономики Карачаево-Черкесской Республики. Первый заместитель Главы Администрации Президента - Управляющего Делами Президента и Правительства КЧР - начальник Управления кадровой политики и организационной работы Президента и Правительства Карачаево- Черкесской Республики У.А. Саров Приложение 1 к Порядку Формы списков граждан, пострадавших в результате наводнения, произошедшего в июне 2002 года на территории Карачаево-Черкесской Республики 1. Сводный список семей, лишившихся жилья в результате наводнения. 2. Список семей, лишившихся жилья, давших согласие на приобретение жилья по договору купли-продажи. 3. Список семей, лишившихся жилья, давших согласие на строительство жилья подрядным способом. 4. Список семей, лишившихся жилья, давших согласие на строительство жилья собственными силами (хозяйственным способом). 5. Сводный список семей, лишившихся части жилья в результате наводнения. 6. Список семей, лишившихся части жилья, давших согласие на восстановление жилья подрядным способом. 7. Список семей, лишившихся части жилья, давших согласие на восстановление жилья собственными силами (хозяйственным способом). Приложение 1.1 К Порядку УТВЕРЖДЕН постановлением____________________________________________ (орган исполнительной власти города, района) "_______"__________________________2002 г ОБЩИЙ СПИСОК семей граждан___________________________________________, лишившихся жилья (наименование района, населенного пункта) в результате наводнения, произошедшего в июне 2002 года на территории Карачаево-Черкесской Республики +---+--------------+---------------+----------+-----------------+-------------+------------+----------------+----------+ | NN| Фамилия, имя,| Родственные | Год | Адрес прежнего | Серия, номер| Кем и | Предоставляемая|Примечание| |п/п| отчество | отношения | рождения | проживания | паспорта | когда выдан| общая площадь | | | | | | | | | | жилья* | | +---+--------------+---------------+----------+-----------------+-------------+------------+----------------+----------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +---+--------------+---------------+----------+-----------------+-------------+------------+----------------+----------+ | | | | | | | | | | +---+--------------+---------------+----------+-----------------+-------------+------------+----------------+----------+ Руководитель комиссии по_______ Непригодность для дальнейшей эксплуатации Начальник паспортно-визовой службы _______________________________ жилых домов по адресам, указанным в __________________________________ _______________________________ графе 5, ПОДТВЕРЖДАЮ Представитель ФГУП (города, района) (города, района) "Ростехинвентаризация", уполномоченный __________________________________ _______________________________ приказом Госстроя России от 30.06.02. N 03 МП (подпись, Ф.И.О.) МП (подпись, Ф.И.О.) _____________________________________ МП (подпись, Ф.И.О.) Примечание: Каждый лист должен быть пронумерован и подписан руководителями (города, района) органа исполнительной власти и паспортно-визовой службы и заверен печатями _________________________________________________________________________________ *Предоставляемая общая площадь рассчитывается в соответствии с пунктом 5 Порядка Приложение 1.2 К Порядку УТВЕРЖДЕН постановлением____________________________________________ (орган исполнительной власти города, района) "_______"__________________________2002 г ОБЩИЙ СПИСОК семей граждан___________________________________________, лишившихся жилья (наименование района, населенного пункта) в результате наводнения, произошедшего в июне 2002 года на территории Карачаево-Черкесской Республики изъявивших желание приобрести жилье за счет предоставляемой субсидии +---+--------------+---------------+----------+-----------------+-------------+------------+----------------+----------+ | NN| Фамилия, имя,| Родственные | Год | Адрес прежнего | Серия, номер| Кем и | Предоставляемая|Примечание| |п/п| отчество | отношения | рождения | проживания | паспорта | когда выдан| общая площадь | | | | | | | | | | жилья* | | +---+--------------+---------------+----------+-----------------+-------------+------------+----------------+----------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +---+--------------+---------------+----------+-----------------+-------------+------------+----------------+----------+ | | | | | | | | | | +---+--------------+---------------+----------+-----------------+-------------+------------+----------------+----------+ Руководитель комиссии по_______ Непригодность для дальнейшей эксплуатации Начальник паспортно-визовой службы _______________________________ жилых домов по адресам, указанным в __________________________________ _______________________________ графе 5, ПОДТВЕРЖДАЮ Представитель ФГУП (города, района) (города, района) "Ростехинвентаризация", уполномоченный __________________________________ _______________________________ приказом Госстроя России от 30.06.02. N 03 МП (подпись, Ф.И.О.) МП (подпись, Ф.И.О.) _____________________________________ МП (подпись, Ф.И.О.) Примечание: 1. Каждый лист должен быть пронумерован и подписан руководителями (города, района) органа исполнительной власти и паспортно-визовой службы и заверен печатями 2. Основанием для включения гражданина в настоящий список является личное заявление, составленное в письменной форме _________________________________________________________________________________ *Предоставляемая общая площадь рассчитывается в соответствии с пунктом 5 Порядка Приложение 1.3 К Порядку УТВЕРЖДЕН постановлением____________________________________________ (орган исполнительной власти города, района) "_______"__________________________2002 г ОБЩИЙ СПИСОК семей граждан___________________________________________, лишившихся жилья (наименование района, населенного пункта) в результате наводнения, произошедшего в июне 2002 года на территории Карачаево-Черкесской Республики изъявивших желание использовать предоставляемую субсидию на финансирование строительства жилого дома подрядным способом +---+--------------+---------------+----------+-----------------+-------------+------------+----------------+----------+ | NN| Фамилия, имя,| Родственные | Год | Адрес прежнего | Серия, номер| Кем и | Предоставляемая|Примечание| |п/п| отчество | отношения | рождения | проживания | паспорта | когда выдан| общая площадь | | | | | | | | | | жилья* | | +---+--------------+---------------+----------+-----------------+-------------+------------+----------------+----------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +---+--------------+---------------+----------+-----------------+-------------+------------+----------------+----------+ | | | | | | | | | | +---+--------------+---------------+----------+-----------------+-------------+------------+----------------+----------+ Руководитель комиссии по_______ Непригодность для дальнейшей эксплуатации Начальник паспортно-визовой службы _______________________________ жилых домов по адресам, указанным в __________________________________ _______________________________ графе 5, ПОДТВЕРЖДАЮ Представитель ФГУП (города, района) (города, района) "Ростехинвентаризация", уполномоченный __________________________________ _______________________________ приказом Госстроя России от 30.06.02. N 03 МП (подпись, Ф.И.О.) МП (подпись, Ф.И.О.) _____________________________________ МП (подпись, Ф.И.О.) Примечание: 1. Каждый лист должен быть пронумерован и подписан руководителями (города, района) органа исполнительной власти и паспортно-визовой службы и заверен печатями 2. Основанием для включения гражданина в настоящий список является личное заявление, составленное в письменной форме _________________________________________________________________________________ *Предоставляемая общая площадь рассчитывается в соответствии с пунктом 5 Порядка Приложение 1.4 К Порядку УТВЕРЖДЕН постановлением____________________________________________ (орган исполнительной власти города, района) "_______"__________________________2002 г ОБЩИЙ СПИСОК семей граждан___________________________________________, лишившихся жилья (наименование района, населенного пункта) в результате наводнения, произошедшего в июне 2002 года на территории Карачаево-Черкесской Республики изъявивших желание использовать предоставляемую субсидию на финансирование строительства жилого дома собственными силами (хозяйственным способом) +---+--------------+---------------+----------+-----------------+-------------+------------+----------------+----------+ | NN| Фамилия, имя,| Родственные | Год | Адрес прежнего | Серия, номер| Кем и | Предоставляемая|Примечание| |п/п| отчество | отношения | рождения | проживания | паспорта | когда выдан| общая площадь | | | | | | | | | | жилья* | | +---+--------------+---------------+----------+-----------------+-------------+------------+----------------+----------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +---+--------------+---------------+----------+-----------------+-------------+------------+----------------+----------+ | | | | | | | | | | +---+--------------+---------------+----------+-----------------+-------------+------------+----------------+----------+ Руководитель комиссии по_______ Непригодность для дальнейшей эксплуатации Начальник паспортно-визовой службы _______________________________ жилых домов по адресам, указанным в __________________________________ _______________________________ графе 5, ПОДТВЕРЖДАЮ Представитель ФГУП (города, района) (города, района) "Ростехинвентаризация", уполномоченный __________________________________ _______________________________ приказом Госстроя России от 30.06.02. N 03 МП (подпись, Ф.И.О.) МП (подпись, Ф.И.О.) _____________________________________ МП (подпись, Ф.И.О.) Примечание: 1. Каждый лист должен быть пронумерован я подписан руководителями (города, района) органа исполнительной власти и паспортно-визовой службы и заверен печатями. 2. Основанием для включения гражданина в настоящий список является личное заявление, составленное в письменной форме. _________________________________________________________________________________ *Предоставляемая общая площадь рассчитывается в соответствии с пунктом 5 Порядка Приложение 1.5 К Порядку УТВЕРЖДЕН постановлением____________________________________________ (орган исполнительной власти города, района) "_______"__________________________2002 г ОБЩИЙ СПИСОК семей граждан___________________________________________, лишившихся жилья (наименование района, населенного пункта) в результате наводнения, произошедшего в июне 2002 года на территории Карачаево-Черкесской Республики +---+--------------+---------------+----------+-----------------+-------------+------------+----------------+----------+ | NN| Фамилия, имя,| Родственные | Год | Адрес прежнего | Серия, номер| Кем и | Предоставляемая|Примечание| |п/п| отчество | отношения | рождения | проживания | паспорта | когда выдан| общая площадь | | | | | | | | | | жилья* | | +---+--------------+---------------+----------+-----------------+-------------+------------+----------------+----------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +---+--------------+---------------+----------+-----------------+-------------+------------+----------------+----------+ | | | | | | | | | | +---+--------------+---------------+----------+-----------------+-------------+------------+----------------+----------+ Руководитель комиссии по_______ Непригодность для дальнейшей эксплуатации Начальник паспортно-визовой службы _______________________________ жилых домов по адресам, указанным в __________________________________ _______________________________ графе 5, ПОДТВЕРЖДАЮ Представитель ФГУП (города, района) (города, района) "Ростехинвентаризация", уполномоченный __________________________________ _______________________________ приказом Госстроя России от 30.06.02. N 03 МП (подпись, Ф.И.О.) МП (подпись, Ф.И.О.) _____________________________________ МП (подпись, Ф.И.О.) Примечание: Каждый лист должен быть пронумерован и подписан руководителями (города, района) органа исполнительной власти и паспортно-визовой службы и заверен печатями _________________________________________________________________________________ *Предоставляемая общая площадь рассчитывается в соответствии с пунктом 5 Порядка Приложение 1.6 К Порядку УТВЕРЖДЕН постановлением____________________________________________ (орган исполнительной власти города, района) "_______"__________________________2002 г ОБЩИЙ СПИСОК семей граждан___________________________________________, лишившихся жилья (наименование района, населенного пункта) в результате наводнения, произошедшего в июне 2002 года на территории Карачаево-Черкесской Республики изъявивших желание использовать предоставляемую субсидию на восстановление жилого дома подрядным способом +---+--------------+---------------+----------+-----------------+-------------+------------+----------------+----------+ | NN| Фамилия, имя,| Родственные | Год | Адрес прежнего | Серия, номер| Кем и | Предоставляемая|Примечание| |п/п| отчество | отношения | рождения | проживания | паспорта | когда выдан| общая площадь | | | | | | | | | | жилья* | | +---+--------------+---------------+----------+-----------------+-------------+------------+----------------+----------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +---+--------------+---------------+----------+-----------------+-------------+------------+----------------+----------+ | | | | | | | | | | +---+--------------+---------------+----------+-----------------+-------------+------------+----------------+----------+ Руководитель комиссии по_______ Непригодность для дальнейшей эксплуатации Начальник паспортно-визовой службы _______________________________ жилых домов по адресам, указанным в __________________________________ _______________________________ графе 5, ПОДТВЕРЖДАЮ Представитель ФГУП (города, района) (города, района) "Ростехинвентаризация", уполномоченный __________________________________ _______________________________ приказом Госстроя России от 30.06.02. N 03 МП (подпись, Ф.И.О.) МП (подпись, Ф.И.О.) _____________________________________ МП (подпись, Ф.И.О.) Примечание: 1. Каждый лист должен быть пронумерован я подписан руководителями (города, района) органа исполнительной власти и паспортно-визовой службы и заверен печатями. 2. Основанием для включения гражданина в настоящий список является личное заявление, составленное в письменной форме. _________________________________________________________________________________ *Предоставляемая общая площадь рассчитывается в соответствии с пунктом 5 Порядка Приложение 1.7 К Порядку УТВЕРЖДЕН постановлением____________________________________________ (орган исполнительной власти города, района) "_______"__________________________2002 г ОБЩИЙ СПИСОК семей граждан___________________________________________, лишившихся жилья (наименование района, населенного пункта) в результате наводнения, произошедшего в июне 2002 года на территории Карачаево-Черкесской Республики изъявивших желание использовать предоставляемую субсидию на восстановление жилого дома собственными силами (хозяйственным способом) +---+--------------+---------------+----------+-----------------+-------------+------------+----------------+----------+ | NN| Фамилия, имя,| Родственные | Год | Адрес прежнего | Серия, номер| Кем и | Предоставляемая|Примечание| |п/п| отчество | отношения | рождения | проживания | паспорта | когда выдан| общая площадь | | | | | | | | | | жилья* | | +---+--------------+---------------+----------+-----------------+-------------+------------+----------------+----------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +---+--------------+---------------+----------+-----------------+-------------+------------+----------------+----------+ | | | | | | | | | | +---+--------------+---------------+----------+-----------------+-------------+------------+----------------+----------+ Руководитель комиссии по_______ Непригодность для дальнейшей эксплуатации Начальник паспортно-визовой службы _______________________________ жилых домов по адресам, указанным в __________________________________ _______________________________ графе 5, ПОДТВЕРЖДАЮ Представитель ФГУП (города, района) (города, района) "Ростехинвентаризация", уполномоченный __________________________________ _______________________________ приказом Госстроя России от 30.06.02. N 03 МП (подпись, Ф.И.О.) МП (подпись, Ф.И.О.) _____________________________________ МП (подпись, Ф.И.О.) Примечание: 1. Каждый лист должен быть пронумерован я подписан руководителями (города, района) органа исполнительной власти и паспортно-визовой службы и заверен печатями. 2. Основанием для включения гражданина в настоящий список является личное заявление, составленное в письменной форме. _________________________________________________________________________________ *Предоставляемая общая площадь рассчитывается в соответствии с пунктом 5 Порядка Приложение 2 к Порядку ОБРАЗЕЦ ДОГОВОР КУПЛИ - ПРОДАЖИ ЖИЛЬЯ* г,________________ "__"_________200_г. Я,________________________________________________________________, (фамилия, имя, отчество) проживающий(ая) по адресу:________________________________________, документ, удостоверяющий личность, серия___________, номер________, выдан______________________________________________________________ (дата выдачи и наименование органа, его выдавшего) (либо______________________________________________________________ (наименование организации продавца жилья) в лице ___________________________________________________________, (фамилия, имя, отчество лица, действующего от имени юридического лица) действующего на основании_________________________,) именуемый (ая, (устава, положения и т.п.) ое) в дальнейшем "Продавец", с одной стороны, и я,_________________ ___________________________________________, владелец Свидетельства (фамилия, имя, отчество) номер_____, от____________________, паспорт серии_________, N_____, (дата выдачи свидетельства) выдан_____________________________________________________________, (дата выдачи и наименование органа, его выдавшего) зарегистрированный по адресу:_____________________________________, (место регистрации гражданина - владельца Свидетельства) именуемый в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора следующее недвижимое имущество: квартиру, расположенную на_____________этаже (указать этаж) ___________________________________________________________________ (блочного, панельного, кирпичного, бревенчатого) дома (индивидуальный жилой дом), находящуюся (щийся) по адресу: _______________________ область (республика, край), город (поселок, деревня) _____________, улица ______________, дом ___, корпус ____, квартира N___, состоящую(щий) из___________________________________ (количество комнат прописью) комнат(ы) с общей площадью____________________________________кв.м, (указать площадь цифрами и прописью) в том числе жилой площадью____________________________________кв.м. (указать площадь цифрами и прописью) (Технические характеристики квартиры должны соответствовать данным технического учета, содержащимся в извлечении из технического паспорта квартиры или справке БТИ. В соответствии с Порядком использования средств безвозмездных субсидий, предоставляемых гражданам, лишившимся жилья в результате паводка, произошедшего в июне 2002 года на территории Карачаево-Черкесской Республики площадь квартиры не должна быть ниже нормы жилой площади жилого помещения, установленной Указом Президента Карачаево-Черкесской Республики от 16.07.2002 N 84). 2. Указанная квартира (жилой дом) принадлежит Продавцу на праве собственности на основании________________________________________, (наименование правоустанавливающего документа) что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права от___________________________серия___________, N___________, (дата выдачи свидетельства) выданным___________________________________________________________ (наименование органа, осуществившего государственную регистрацию) регистрационный номер______________________________________________ (номер государственной регистрации права в Едином государственном реестре прав) ОТ____________________ (число, месяц, год) 3. Инвентаризационная оценка указанной квартиры (жилого дома) составляет__________________________________________________рублей, (указать сумму цифрами и прописью) что подтверждается справкой N______от______________________________ (дата выдачи справки) БТИ__________________________________________. (наименование муниципального образования) (Указанная в настоящем пункте инвентаризационная оценка квартиры (жилого дома) используется для расчета налога с имущества, подлежащего уплате) 4. Указанная квартира (жилой дом) продается за________________ _______________________________________________рублей. (указать сумму цифрами и прописью) Соглашение о цене является существенным условием настоящего договора. (Сумма, указываемая в настоящем пункте, определяется сторонами и может отличаться от инвентаризационной оценки БТИ). В случае, если установленная Сторонами договора стоимость приобретаемого жилого помещения превышает размер субсидии, выделяемой Покупателю, Покупатель вносит на свой именной блокированный счет недостающие собственные или заемные денежные средства. 5. Оплата стоимости приобретаемой Покупателем квартиры (жилого дома) производится путем перечисления банком_______________________ (наименование банка) денежных средств с именного блокированного счета Покупателя в сумме, указанной в п.4 настоящего договора, на лицевой (расчетный) счет Продавца в течение 15 (пятнадцати) дней со дня предъявления Покупателем настоящего договора, прошедшего государственную регистрацию, в орган исполнительной власти (уполномоченный орган). 6. Для осуществления платежа по договору Покупатель обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней (по соглашению сторон может быть установлен и иной срок) с момента государственной регистрации договора представить зарегистрированный договор в орган исполнительной власти (уполномоченный орган) и выдать банку поручение о перечислении денежных средств со своего именного блокированного счета на счет Продавца. 7. Покупатель удовлетворен качественным состоянием квартиры (жилого дома), установленным путем внутреннего осмотра квартиры (жилого дома) перед заключением данного договора, и не обнаружил при осмотре каких-либо дефектов и недостатков, о которых ему не сообщил Продавец. 8. Квартира (жилой дом) считается переданной Покупателю после государственной регистрации перехода права собственности на квартиру (жилой дом), без составления Сторонами договора передаточного акта. 9. С содержанием ст. 167, 209, 223, 288, 292, 549 и 556 ГК РФ Стороны ознакомлены. 10. Указанная квартира (жилой дом) продается свободной от проживания третьих лиц, имеющих в соответствии с законом право пользования данной квартирой. В указанной квартире (жилом доме) зарегистрирован(ы) гражданин (граждане)_________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ (указать фамилии, имена, отчества Продавца и (если таковые имеются) проживающих вместе с ним членов семьи и иных лиц). 11. Продавец обязуется сняться с регистрационного учета и освободить ее (его) в течение___________________________дней со дня (количество дней прописью) регистрации настоящего договора. 12. Продавец гарантирует снятие с регистрационного учета иных проживающих в квартире вышеуказанных лиц (если таковые имеются) и освобождение ими квартиры (жилого дома) не позднее _______________________дней со дня регистрации настоящего договора. (количество дней прописью) 13. До подписания настоящего договора указанная квартира (жилой дом) никому не продана (продан), не подарена (подарен), не заложена (заложен), не обременена (обременен) правами третьих лиц, в споре и под арестом (запрещением) не состоит. 14. Стороны договора подтверждают, что не лишены дееспособности, не состоят под опекой и попечительством, не страдают заболеваниями, препятствующими осознать суть договора, а также отсутствуют обстоятельства, вынуждающие совершить данный договор на крайне невыгодных для себя условиях. 15. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между Сторонами в отношении предмета настоящего договора, отменяет и делает недействительными все другие обязательства или предложения, которые могли быть приняты или сделаны Сторонами, будь то в устной или письменной форме, до государственной регистрации настоящего договора. 16. Настоящий договор составлен в простой письменной форме, подлежит государственной регистрации и в соответствии со ст. 433 Гражданского кодекса Российской Федерации считается заключенным с момента его государственной регистрации. Расходы по государственной регистрации договора несет_________________________. (Продавец или Покупатель) 17. Настоящий договор может быть расторгнут в установленном законодательством порядке. 18. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, из которых один находится у Продавца, второй - у Покупателя, третий - в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество_______________________________. (наименование органа полностью) Все экземпляры договора идентичны и имеют равную юридическую силу. Адреса и банковские реквизиты Сторон: Продавец________________________________ (адрес и банковские реквизиты) Покупатель______________________________ (адрес и банковские реквизиты) Подписи Сторон: Продавец________________________________ (подпись и печать) Покупатель______________________________ (подпись) ___________________________________________________________________ *) разработан в соответствии с п. 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.07.2002 N 492 и требованиями п. 16 Порядка Приложение 3 к Порядку ОБРАЗЕЦ ДОГОВОР ПОДРЯДА НА СТРОИТЕЛЬСТВО (ВОССТАНОВЛЕНИЕ) ЖИЛЬЯ г._________________ "__"___________200_г. Гражданин_________________________________________________________, (фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность владельца Свидетельства) являющийся владельцем Свидетельства номер_______,от_______________, (дата выдачи свидетельства) именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и ___________________________________________________________________ (наименование организации) в лице____________________________________________________________, (должность, фамилия, имя, отчество должностного лица) действующего на основании_____________________, именуемый (ая,ое) в (уcтава, положения и т.п.) дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, и Администрация ___________________________________________________________________ (название уполномоченного органа) в лице_____________________________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество должностного лица) именуемая в дальнейшем "Администрация", с третьей стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора. 1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.2 настоящего договора, и сдать ее Заказчику, а Заказчик обязуется принять работу и оплатить ее. 1.2. Подрядчик обязуется произвести работы по строительству (восстановлению) жилого дома и хозяйственных построек в соответствии с выданной Администрацией исходно-разрешительной и проектно-сметной документацией, представленной Заказчиком. 1.3. Работу Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами. 1.4. Срок выполнения работ с "__"_____________200__г. до "__" ___________200__г. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно. 1.5. Работа считается выполненной после утверждения в установленном порядке приемочной комиссией акта приемки законченного строительством (восстановленного) объекта. 2. Права и обязанности Сторон. 2.1. Подрядчик обязан: 2.1.1. Выполнить работу с надлежащим качеством. 2.1.2. Выполнить работу в срок, указанный в п. 1.4 настоящего договора. 2.1.3. Согласовать с Заказчиком и Администрацией перечень и объемы подлежащих выполнению работ, их стоимость и график выполнения. 2.1.4. Обеспечить выполнение работ в соответствии с требованиями строительных норм и правил. 2.1.5. Передать результат работы Заказчику. 2.1.6. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика и Администрации все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы, в течение______дней. 2.2. Подрядчик имеет право: 2.2.1. При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить указанные в п. 3.2 настоящего договора этапы работ приостановить строительство (восстановление) до возобновления финансирования. 2.2.2. По согласованию с Заказчиком и Администрацией заключить договор страхования строительных рисков в пределах средств, предусмотренных в проектно-сметной документации. 2.3. Заказчик обязан: 2.3.1. В течение_____дней после получения от Подрядчика извещения об окончании этапа работ либо по завершению строительства (восстановления), а также по истечении срока, указанного в п. 1.4 настоящего договора, осмотреть и принять работу, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику и Администрации. 2.3.2. Перечислить Подрядчику аванс в согласованном Сторонами размере, но не превышающий 20% от суммы, указанной в п. 3.1. 2.3.3. Оплатить указанные в п. 3.2 настоящего договора выполненные работы в соответствии с графиком выполнения этапов работ (см. Приложение к договору, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора), в течение_____________дней с момента предъявления. 2.4. Заказчик имеет право: 2.4.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. 2.4.2. Заказчик и Администрация не вправе запрещать Подрядчику проведение мероприятий, удешевляющих строительство (восстановление), если их реализация не ухудшает предусмотренные проектом технические и эксплутационные характеристики объекта. 2.5. Администрация обязана: 2.5.1. Предоставить Подрядчику в срок до "__" _______ 200 _ г. необходимые технические условия и проектно-сметную документацию для производства строительных (восстановительных) работ. 2.5.2. Осуществлять контроль за ходом и качеством строительных (восстановительных) работ, соблюдением сроков строительства (восстановления), целевым использованием Подрядчиком выделенных Заказчиком средств. 2.5.3. Оказывать содействие Подрядчику при осуществлении строительства (восстановлении) жилья. 3. Цена договора и порядок расчетов 3.1. Стоимость работ, перечень и количество которых согласованы тремя Сторонами, составляет__________________________________рублей (сумма цифрами и прописью) и является неизменной на весь срок действия договора. В случае, если установленная Сторонами договора стоимость работ превышает размер субсидии, выделяемой Заказчику, Заказчик вносит на свой именной блокированный счет недостающие собственные или заемные денежные средства. 3.2. Оплата Заказчиком Подрядчику цены договора (стоимости работ) осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре, согласно графику выполнения этапов работ, подписанному Подрядчиком, Администрацией и Заказчиком, с учетом выплаченного ранее аванса (п. 2.3.3.) с именного блокированного счета Заказчика по мере выполнения этапов работ: фундамент - 20% коробка с кровлей - 30% внутренние инженерные системы -10% отделочные работы -15% 5% оставшихся средств - после утверждения в установленном порядке приемочной комиссией акта приемки законченного строительством (восстановленного) объекта. 4. Ответственность Сторон. 4.1. За нарушение срока выполнения работ, указанного в п. 1.4 настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере __% от суммы договора и пеню из расчета __% от суммы договора за каждый день просрочки. 4.2. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Российской Федерации. 4.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору и устранения допущенных нарушений. 5. Порядок разрешения споров. 5.1. Заказчик передает функции решения спорных вопросов Администрации. 5.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 5.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны разрешают их в установленном федеральном законодательством порядке. 6. Заключительные положения. 6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 6.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах на русском языке. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего договора. Адреса и банковские реквизиты Сторон: Заказчик___________________________________________ (адрес и банковские реквизиты) Подрядчик__________________________________________ (адрес и банковские реквизиты) Администрация______________________________________ (адрес и банковские реквизиты) Подписи Сторон: Заказчик_____________________________ (подпись) Подрядчик____________________________ (подпись и печать) Администрация________________________ (подпись и печать) ПРИЛОЖЕНИЕ к Договору N_________ от_________________200_ г. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ РАБОТ +-----+--------------------------------+-----------+--------------+ | N | Наименование этапа выполненных | Срок | Стоимость | | п/п | работ | окончания | этапа работ | | | | этапа | (руб.) | +-----+--------------------------------+-----------+--------------+ | 1 | Фундамент | | | +-----+--------------------------------+-----------+--------------+ | 2 | Коробка с кровлей | | | +-----+--------------------------------+-----------+--------------+ | 3 | Внутренние инженерные системы | | | +-----+--------------------------------+-----------+--------------+ | 4 | Отделочные работы | | | +-----+--------------------------------+-----------+--------------+ Подписи сторон: Заказчик__________________________________ (подпись) Подрядчик_________________________________ (подпись и печать) Администрация_____________________________ (подпись и печать) Приложение 4 к Порядку ОБРАЗЕЦ ДОГОВОР НА СТРОИТЕЛЬСТВО (ВОССТАНОВЛЕНИЕ) ЖИЛЬЯ СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ г._____________ "__"_________2002 Администрация_____________________________________________________, (наименование уполномоченного органа) именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице__________________________ (должность, фамилия, имя, отчество должностного лица) с одной стороны, и гражданин_________________________________________________________, (ФИО, данные документа, удостоверяющего личность владельца Свидетельства) являющийся владельцем Свидетельства номер______, от________________ (дата выдачи Свидетельства) именуемый в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора. 1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.2 настоящего договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять работу и оплатить ее в пределах выделенной Подрядчику субсидии. 1.2. Подрядчик обязуется произвести работы по строительству (восстановлению) жилого дома в соответствии с техническими условиями и проектно-сметной документацией, выданными Заказчиком. 1.3. Подрядчик выполняет работу из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами. 1.4. Срок выполнения работ с "__"___________________200___г. до "__"_________________200__г. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно. 1.5. Работа считается выполненной после утверждения в установленном порядке приемочной комиссией акта приемки восстановленного объекта. 2. Права и обязанности Сторон. 2.1. Подрядчик обязан: 2.1.1. Выполнить работу с надлежащим качеством. 2.1.2. Выполнить работу в срок, указанный в п. 1.4 настоящего договора. 2.1.3. Согласовать с Заказчиком перечень и объемы подлежащих выполнению работ, их стоимость и график выполнения. 2.1.4. Обеспечить выполнение работ в соответствии с требованиями строительных норм и правил. 2.1.5. Передать работу Заказчику. 2.1.6. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступления от условий договора, ухудшившие качество работы, в течение_______дней. 2.2. Подрядчик имеет право: 2.2.1. По согласованию с Заказчиком заключить договор страхования строительных рисков в пределах средств, предусмотренных в проектно-сметной документации. 2.2.2. До сдачи объекта в эксплуатацию Подрядчик не имеет право продавать, передавать или дарить восстанавливаемый объект или отдельную его часть. 2.3. Заказчик обязан: 2.3.1. Предоставить Подрядчику в срок до "__" _________ 200__г. необходимые технические условия и проектно-сметную документацию для производства восстановительных работ. 2.3.2. В течение_____дней после получения от Подрядчика извещения об окончании этапа работ либо по завершению строительства (восстановления), а также по истечении срока, указанного в п. 1.4 настоящего договора, осмотреть и принять результат работы, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. 2.3.3. Перечислить Подрядчику аванс в согласованном Сторонами размере, но не превышающий 20% от суммы указанной в п. 3.1. 2.3.4. Оплатить указанные в п. 3.2 настоящего договора выполненные работы в соответствии с графиком выполнения этапов работ (см. Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора), в течение ____________дней с момента предъявления. 2.4.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. 2.4.2. Заказчик не вправе запрещать Подрядчику проведение мероприятий, удешевляющих строительство (восстановление), если их реализация не ухудшает предусмотренные проектом технические и эксплуатационные характеристики объекта. (В отдельных случаях заказчик имеет право принять решение об использовании средств субсидий на строительство жилья собственными силами (хозяйственным способом). 3. Цена договора и порядок расчетов 3.1. Стоимость работ, перечень и количество которых согласованы двумя Сторонами, составляет_______________________рублей и является (сумма цифрами и прописью) неизменной на весь срок действия договора. В случае, если установленная данным пунктом договора стоимость работ превышает размер выделяемой Подрядчику субсидии, превышающая размер субсидии стоимость не оплачивается Заказчиком и работы на эту сумму производятся Подрядчиком за счет его собственных или заемных средств. 3.2. Оплата Заказчиком Подрядчику цены договора (стоимости работ) производится в пределах выделяемой Подрядчику субсидии согласно графику выполнения этапов работ, подписанному Подрядчиком и Заказчиком, с учетом выплаченного ранее аванса (п. 2.3.3) с именного блокированного счета Подрядчика по мере выполнения этапов работ при условии предоставления Подрядчиком документально подтвержденных затрат: фундамент - 20% коробка с кровлей - 30% внутренние инженерные системы -10% отделочные работы -15% 5% оставшихся средств - после утверждения в установленном порядке акта приемки восстановленного объекта приемочной комиссией. 4. Ответственность Сторон. За ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 5. Порядок разрешения споров. 5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в____________________________________________________. (указать наименование судебного органа) 6. Заключительные положения. 6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме как дополнительные соглашения к настоящему договору и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Дополнительные соглашения являются приложениями к настоящему договору и составляют его неотъемлемую часть. 6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют юридическую одинаковую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего договора. Адреса и банковские реквизиты Сторон: Заказчик__________________________________________ (адрес и банковские реквизиты) Подрядчик_________________________________________ (адрес и банковские реквизиты) Подписи Сторон: Заказчик___________________________ (подпись и печать) Подрядчик__________________________ (подпись) Приложение 5 к Порядку Информация об использовании средств федерального бюджета на предоставление субсидий гражданам, лишившимся жилья или части его в результате наводнения, и членам их семей в Карачаево-Черкесской Республике по состоянию на_______________200___г. +------+------------------------------+-------------+-------------+ | NN | Наименование показателей | Количество | Сумма | | п/п | | штук | тыс. рублей | +------+------------------------------+-------------+-------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | +------+------------------------------+-------------+-------------+ | 1 | Выдано свидетельств | | | +------+------------------------------+-------------+-------------+ | 2 | Открыто именных блокированных| | | | | счетов | | | +------+------------------------------+-------------+-------------+ | 3 | Использовано средств субсидий| | | +------+------------------------------+-------------+-------------+ | 4 | Закрыто именных блокированных| | | | | счетов | | | +------+------------------------------+-------------+-------------+ Глава администрации ____________________________________________ ___________________________________________________________________ Должностное лицо, ответственное за составление формы _________________ "____"____________200_г. Приложение 6 к Порядку РЕЕСТР получателей субсидий - граждан, лишившихся жилья ____________________________________________________ (наименование района, населенного пункта) в результате наводнения, произошедшего в июне 2002 года на территории Карачаево-Черкесской Республики изъявивших желание приобрести жилье за счет предоставляемой субсидии +---+------------------------+---------------+-------------+------------+--------------+---------------+---------------+ | NN| Фамилия, имя, отчество | Адрес прежнего| Серия, номер| Кем и | N и дата | Реквизиты | Отметка | |п/п| владельца Свидетельства| проживания | паспорта | когда выдан| Свидетельства|лицевого счета,| казначейства о| | | | | | | | открытого в | финансировании| | | | | | | | банке | | +---+------------------------+---------------+-------------+------------+--------------+---------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | +---+------------------------+---------------+-------------+------------+--------------+---------------+---------------+ | | | | | | | | | +---+------------------------+---------------+-------------+------------+--------------+---------------+---------------+ Орган исполнительной власти КЧР ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ М.П. (подпись, Ф.И.О.) Руководитель финансового органа ______________________________________ ______________________________________ М.П. (подпись, Ф.И.О.) Свидетельство о предоставлении субсидии гражданину, лишившемуся жилья или части его в результате наводнения, и членам его семьи N_______ Настоящим Свидетельством удостоверяется, что_______________________ (фамилия, имя, отчество ___________________________________________________________________ гражданина-владельца Свидетельства, наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан) является получателем субсидии из федерального бюджета на_________________________________________________________________ (приобретение, строительство (восстановление) жилья подрядным способом, собственными силами) Размер субсидии____________________________________________(рублей) (цифрами и прописью) Свидетельство дает право на открытие именного блокированного счета в учреждении Сбербанка России на территории субъекта Российской Федерации по месту выдачи свидетельства и действует не более 6 месяцев с момента первого перечисления средств на блокированный счет. Численный состав семьи_________________________человек Дата выдачи Свидетельства___________________________ Подпись владельца Свидетельства__________________________ Орган, выдавший Свидетельство______________________________________ ______________________________________________________________ МП. (должность) (подпись) (Ф.И.О.) Корешок свидетельства о предоставлении субсидии гражданину, лишившемуся жилья или части его в результате наводнения, и членам его семьи N_______ ___________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество гражданина-владельца Свидетельства, ___________________________________________________________________ наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан) Субсидии на ___________________________________________________________________ (приобретение, строительство (восстановление) жилья подрядным способом, собственными силами) Размер субсидий____________________________________________(рублей) (цифрами и прописью) Численный состав семьи_________________________человек Дата выдачи Свидетельства___________________________ Подпись владельца Свидетельства__________________________ Орган, выдавший Свидетельство ___________________________________________________________________ (должность) (подпись) (Ф.И.О.) М.П. Корешок хранится в органе, выдавшем Свидетельство. Расчет субсидии прилагается к корешку и является его неотъемлемой частью. Размер субсидии рассчитывается в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Госстроя России от 09.07.02 N 130. Расчетная стоимость 1 кв. м. принимается в соответствии с постановлением Госстроя России от 30.05.02 N 31 по субъекту Российской Федерации, осуществляющему выдачу Свидетельства ___________________________________________________________________ Отметка об оплате Дата первого перечисления средств на оплату договора _______________________________________ Дата перечисления средств по окончанию строительства (восстановления)_________________ Сумма по договору____________________ Сумма оплаты по свидетельству_______________ Получатель средств по договору (юридическое или физическое лицо)___ ___________________________________________________________________ Договор на основании которого произведена оплата, номер, дата______ ___________________________________________________________________ Размер приобретенного жилья________________________________________ Адрес приобретенного жилья_________________________________________ ___________________________________________________________________ (должность, подпись, Ф.И.О., дата) М.П. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
