Постановление Правительства Астраханской области от 20.05.2011 № 152-П

 
                  ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ


     20.05.2011 N 152-П


  О Порядке привлечения
  товариществом собственников жилья,
  жилищным, жилищно-строительным
  кооперативом или иным
  специализированным потребительским
  кооперативом либо выбранной
  собственниками помещений в
  многоквартирном доме управляющей
  организацией подрядных организаций
  для выполнения работ по
  капитальному ремонту
  многоквартирного дома с
  использованием средств,
  предоставляемых в соответствии
  с Федеральным законом от
  21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде
  содействия реформированию
  жилищно-коммунального хозяйства"

     (В редакции Постановлений Правительства Астраханской области
         от 02.12.2011 г. N 508-П; от 01.08.2013 г. N 274-П)


     В соответствии с  частью  8  статьи  20  Федерального  закона  от
21.07.2007 N     185-ФЗ    "О    Фонде    содействия    реформированию
жилищно-коммунального хозяйства"

Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1. Утвердить  прилагаемый   Порядок   привлечения   товариществом
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным  кооперативом  или
иным специализированным потребительским  кооперативом  либо  выбранной
собственниками   помещений   в   многоквартирном   доме    управляющей
организацией   подрядных   организаций   для   выполнения   работ   по
капитальному ремонту многоквартирного дома с  использованием  средств,
предоставляемых в соответствии с  Федеральным  законом  от  21.07.2007
N 185-ФЗ  "О Фонде  содействия  реформированию   жилищно-коммунального
хозяйства".
     2. Признать   утратившими   силу   постановления    Правительства
Астраханской области:
     - от  21.08.2008  N 461-П  "О порядке  привлечения  товариществом
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным  кооперативом  или
иным специализированным потребительским  кооперативом  либо  выбранной
собственниками   помещений   в   многоквартирном   доме    управляющей
организацией   подрядных   организаций   для   выполнения   работ   по
капитальному ремонту многоквартирного дома с  использованием  средств,
предоставляемых в соответствии с  Федеральным  законом  от  21.07.2007
N 185-ФЗ  "О Фонде  содействия  реформированию   жилищно-коммунального
хозяйства";
     - от 29.05.2009 N 251-П  "О внесении  изменений  в  постановление
Правительства Астраханской области от 21.08.2008 N 461-П";
     - от 19.05.2010 N 213-П  "О внесении  изменений  в  постановление
Правительства Астраханской области от 21.08.2008 N 461-П".
     3. Агентству связи и массовых коммуникаций  Астраханской  области
(Зайцева  М.А.)  опубликовать  настоящее  постановление  в   средствах
массовой информации.
     4. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней  после  дня
его официального опубликования.


Губернатор
Астраханской области                                       А.А. Жилкин



                                                 УТВЕРЖДЕН
                                                 постановлением
                                                 Правительства
                                                 Астраханской области
                                                 от 20.05.2011 N 152-П


                               Порядок
       привлечения товариществом собственников жилья, жилищным,
    жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным
 потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений
в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций
 для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с
 использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным
  законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию
                   жилищно-коммунального хозяйства"

     (В редакции Постановления Правительства Астраханской области
                      от 01.08.2013 г. N 274-П)

                          1. Общие положения

     1.1. Порядок  привлечения  товариществом   собственников   жилья,
жилищным,     жилищно-строительным     кооперативом      или      иным
специализированным   потребительским   кооперативом   либо   выбранной
собственниками   помещений   в   многоквартирном   доме    управляющей
организацией   подрядных   организаций   для   выполнения   работ   по
капитальному ремонту многоквартирного дома с  использованием  средств,
предоставляемых в соответствии с  Федеральным  законом  от  21.07.2007
N 185-ФЗ  "О Фонде  содействия  реформированию   жилищно-коммунального
хозяйства" (далее - Порядок),  разработан  на  основании  Федерального
закона  от  21.07.2007  N 185-ФЗ  "О Фонде  содействия  реформированию
жилищно-коммунального хозяйства" и регулирует отношения,  связанные  с
привлечением    товариществами    собственников    жилья,    жилищными
кооперативами,     иными     специализированными      потребительскими
кооперативами и управляющими организациями, выбранными  собственниками
помещений  многоквартирного  дома   на   общем   собрании,   подрядных
организаций   для   выполнения   работ   по    капитальному    ремонту
многоквартирных домов в целях эффективного  и  целевого  использования
бюджетных средств и средств  собственников  помещений  многоквартирных
домов, развития добросовестной конкуренции,  обеспечения  прозрачности
привлечения подрядных организаций,  предотвращения  злоупотреблений  в
этой сфере.
     1.2. Настоящий  Порядок  направлен  на  защиту  прав  и  законных
интересов  собственников  помещений  в   многоквартирных   домах   при
проведении капитального ремонта многоквартирных  домов,  финансируемых
за  счет  средств  государственной  корпорации  -   Фонда   содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства,  бюджета  Астраханской
области и бюджетов муниципальных образований Астраханской области.
     1.3. Термины и определения, применяемые в настоящем Порядке:
     конкурс - способ определения подрядной организации для выполнения
работ по капитальному ремонту  многоквартирного  дома,  обеспечивающий
привлечение для выполнения указанных работ наиболее  квалифицированной
организации;
     заказчик -    товарищество    собственников    жилья,   жилищный,
жилищно-строительный   кооператив    или    иной    специализированный
потребительский  кооператив  либо выбранная собственниками помещений в
многоквартирном доме управляющая организация;
     договор на выполнение работ -  договор  на  выполнение  работ  по
капитальному  ремонту   многоквартирного   дома,   заключаемый   между
заказчиком и подрядной организацией, определенной по итогам конкурса;
     организатор   конкурса   -    орган    местного    самоуправления
муниципального образования Астраханской области,  в  функции  которого
входит организация и проведение  конкурсов,  или  заказчик,  принявший
решение самостоятельно проводить конкурс;
     конкурсная   комиссия   -    коллегиальный    орган,    созданный
организатором конкурса в целях осуществления  конкурсного  отбора  для
выполнения работ  по  капитальному  ремонту  многоквартирного  дома  в
соответствии с настоящим Порядком;
     претендент -    любое    юридическое    лицо    независимо     от
организационно-правовой формы,  формы собственности или индивидуальный
предприниматель, представивший заявку на участие в конкурсе;
     участник конкурса - претендент, допущенный конкурсной комиссией к
участию в конкурсе;
     предмет конкурса - право на  заключение  договора  на  выполнение
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома;
     конкурсная  документация  -  документ,  содержащий  требования  и
критерии оценки участников конкурса  по  их  финансовому  положению  и
квалификации, исходную информацию о технических, коммерческих  и  иных
характеристиках объекта капитального ремонта,  условиях  и  процедурах
конкурса, основных условиях договора на выполнение работ;
     заявка на участие - заявка юридического лица или  индивидуального
предпринимателя на участие  в  конкурсе,  соответствующая  требованиям
конкурсной документации и содержащая предложения по  выполнению  работ
по капитальному ремонту многоквартирного дома.
     аналогичные  работы  (объект  -  аналог)  -  объект  капитального
ремонта,  на  котором  участником  были  выполнены работы, аналогичные
(сходные объекту по техническим и другим характеристикам) тем, которые
являются   предметом   конкурса,  в  объеме  не  менее  50%  начальной
(максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ. (Дополнен
-      Постановление      Правительства      Астраханской      области
от 01.08.2013 г. N 274-П)

                  2. Организация проведения конкурса

     2.1. Заказчик привлекает  подрядные  организации  для  выполнения
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома  путем  проведения
открытого конкурса.
     В   случае   управления   многоквартирным    домом    управляющей
организацией (управляющей компанией), осуществляющей  деятельность  по
выполнению ремонта многоквартирных  домов  и  имеющей  предусмотренную
действующим   законодательством   разрешительную    документацию    на
выполнение  работ  по  капитальному  ремонту  многоквартирного   дома,
производственную базу  (техническую  оснащенность),  квалифицированный
штатный  состав  сотрудников,  опыт  работы  по  аналогичным  работам,
собственники помещений в данном многоквартирном доме вправе привлечь к
выполнению работ по капитальному ремонту такую управляющую организацию
(управляющую компанию) без проведения конкурса, на  основании  решения
общего собрания  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  о
выполнении  работ   по   капитальному   ремонту   данной   управляющей
организацией.
     В   случае   управления   многоквартирным   домом   товариществом
собственников  жилья,  жилищным, жилищно-строительным кооперативом или
иным   специализированным  потребительским  кооперативом,  управляющей
организацией,  выбранной  собственниками  помещений  в многоквартирном
доме,  собственники  помещений  в  данных многоквартирных домах вправе
выбрать  подрядную  организацию  для  выполнения работ по капитальному
ремонту  многоквартирного  дома  без  проведения конкурса на основании
решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
в  порядке,  предусмотренном  частью  1  статьи  46  Жилищного кодекса
Российской Федерации. (Дополнен    -    Постановление    Правительства
Астраханской области от 01.08.2013 г. N 274-П)
     2.2. Проведение конкурса осуществляется заказчиком самостоятельно
либо через организатора конкурса.
     2.3. Объем капитального ремонта многоквартирного дома и начальная
(максимальная) цена  договора  на  выполнение  работ  по  капитальному
ремонту многоквартирного дома определяются сметой  выполняемых  работ,
утвержденной  собственниками   помещений   многоквартирного   дома   и
согласованной  с  органами  местного  самоуправления  соответствующего
муниципального  образования,   на   территории   которого   расположен
многоквартирный дом.
     Для  выполнения  дополнительного  объема  работ  по  капитальному
ремонту многоквартирного дома за счет образовавшейся экономии  средств
организация, осуществляющая управление многоквартирным домом, вправе с
учетом  порядка  использования  неизрасходованных  денежных   средств,
установленного  правлением   государственной   корпорацией   -   Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального  хозяйства,  заключить
договор  на  выполнение  работ   по   капитальному   ремонту   данного
многоквартирного дома с подрядной  организацией,  которая  уже  прошла
конкурс в соответствии с настоящим Порядком  и  имеет  соответствующий
допуск,  или  с  управляющей  организацией,  выбранной  собственниками
помещений многоквартирного дома без проведения конкурса в соответствии
с пунктом 2.1 Порядка.
     2.4. В случае проведения  конкурса  с  привлечением  организатора
конкурса:
     2.4.1. Заказчик исполняет следующие функции:
     1) определяет   во    взаимодействии    с    органами    местного
самоуправления муниципального образования Астраханской области:
     - предмет конкурса;
     - срок проведения конкурса;
     - организатора конкурса;
     2) утверждает конкурсную документацию;
     3) участвует в формировании и работе конкурсной комиссии;
     4) отвечает на вопросы участников конкурса,  вносит  изменения  в
конкурсную документацию и порядок проведения конкурса;
     5) обеспечивает   участникам   конкурса   возможность   посещения
многоквартирного   дома,    капитальный    ремонт    которого    будет
осуществляться;
     6) заключает договор на выполнение работ с победителем конкурса.
     2.4.2. Организатор конкурса осуществляет следующие  функции  (при
его привлечении):
     1) разрабатывает конкурсную     документацию     на     основании
утвержденных Правительством Астраханской области региональных адресных
программ  проведения  капитального  ремонта  многоквартирных  домов  и
решений собраний собственников помещений  в  многоквартирных  домах  и
передает  ее  на  утверждение  заказчику  согласно  приложению  N 1  к
настоящему Порядку;
     2) публикует  информацию  о  проведении  конкурса  и   конкурсную
документацию в соответствии с настоящим Порядком;
     3) назначает  представителя  по  взаимодействию   с   участниками
конкурса, выделяет ему рабочее место и  предоставляет  средства  связи
(телефон, факс, электронную почту);
     4) через  назначенного  представителя  отвечает   на   письменные
запросы участников  конкурса  в  течение  двух  рабочих  дней  со  дня
поступления такого письменного запроса;
     5) при необходимости совместно с заказчиком  вносит  изменения  в
конкурсную документацию, сроки и порядок проведения конкурса;
     6) осуществляет сбор членов конкурсной комиссии  на  заседания  и
проведение заседаний;
     7) осуществляет прием, регистрацию и хранение конкурсных заявок;
     8) предоставляет  помещение  для  проведения  процедуры  вскрытия
конвертов с заявками и участвует через  своего  представителя  в  этой
процедуре;
     9) предоставляет помещение для заседаний  конкурсной  комиссии  и
участвует  через  своего  представителя  (представителей)   в   работе
конкурсной комиссии;
     10) ведет протоколы заседаний конкурсной  комиссии,  обеспечивает
их подписание и опубликование в соответствии с настоящим Порядком;
     11) оповещает в письменном виде победителя конкурса;
     12) направляет информацию о результатах конкурса в орган местного
самоуправления муниципального образования Астраханской области;
     13) организует  получение,  возврат   и   удержание   обеспечений
конкурсных заявок.
     При  проведении  конкурса  самостоятельно  заказчик  осуществляет
функции, предусмотренные подпунктом 2.4.1 и подпунктами 1,  2,  6,  7,
10-13 подпункта 2.4.2 настоящего пункта.
     При  проведении  конкурса  заказчиком самостоятельно, организатор
конкурса   обязан  предоставить  заказчику  помещение  для  проведения
процедуры  вскрытия  конвертов  и  заседаний  конкурсной  комиссии  на
основании письменного обращения заказчика, поступившего к организатору
конкурса  не  позднее  чем за 5 дней до процедуры вскрытия конвертов и
(или) заседания конкурсной комиссии. (В     редакции     Постановления
Правительства Астраханской области от 01.08.2013 г. N 274-П)
     2.5.  До  публикации  извещения о проведении конкурса организатор
конкурса формирует конкурсную комиссию. (В    редакции   Постановления
Правительства Астраханской области от 01.08.2013 г. N 274-П)
     В состав конкурсной комиссии должно входить не менее 5 человек, в
том числе:
     - уполномоченные представители министерства жилищно-коммунального
хозяйства    Астраханской    области,    обеспечивающие     управление
региональными   программами   по   проведению   капитального   ремонта
многоквартирных домов;
     - уполномоченные представители  органа  местного  самоуправления,
обеспечивающего  управление  муниципальной  программой  по  проведению
капитального ремонта многоквартирных домов,  заместитель  председателя
комиссии;
     - представители  общего  собрания   собственников   помещений   в
многоквартирных домах (председателя собрания  собственников  помещений
или иного  представителя  по  решению  общего  собрания  собственников
помещений   в   многоквартирном   доме),   представители   управляющей
организации, товарищества  собственников  жилья,  жилищного,  жилищно-
строительного    кооператива     или     иного     специализированного
потребительского кооператива, уполномоченные на осуществление  надзора
над проводимыми подрядными организациями работами.
     Заказчик вправе включить в состав комиссии иных лиц, в том  числе
представителя сторонней организации, уполномоченной  на  осуществление
надзора над проводимыми подрядной организацией работами (при наличии),
представителей  некоммерческих  организаций,  представляющих  интересы
потребителей результатов работ по капитальному ремонту многоквартирных
домов.
     2.6. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
     - вскрытие  конвертов  с  заявками,   оформление   и   подписание
протокола вскрытия конвертов;
     - рассмотрение,  оценку  и   сопоставление   конкурсных   заявок,
оформление и подписание соответствующих протоколов;
     - определяет победителя конкурса или принимает  иное  решение  по
результату конкурса.
     Конкурсная  комиссия  имеет  право  запрашивать  и  получать   от
участников конкурса информацию, необходимую для  осуществления  работы
комиссии.
     2.7. Конкурсная комиссия проводит свои  заседания  в  сроки  и  в
порядке, определенные соответствующей конкурсной документацией.
     Комиссию   возглавляет   председатель,   назначаемый   из   числа
представителей заказчика.
     Заседание  комиссии  проводит  председатель  комиссии.  В  случае
отсутствия  председателя  заседание  комиссии   проводит   заместитель
председателя комиссии.
     Ответственный   секретарь   комиссии   назначается  организатором
конкурса   из  числа  представителей  органа  местного  самоуправления
муниципального образования Астраханской области.
     Председатель  комиссии   (заместитель   председателя   в   случае
отсутствия председателя):
     - руководит деятельностью комиссии;
     - председательствует на заседаниях комиссии;
     - несет  ответственность  за  соблюдение  требований   конкурсной
документации и выполнение возложенных на комиссию задач;
     - осуществляет  иные  действия  в   соответствии   с   конкурсной
документацией и законодательством Российской Федерации.
     Члены комиссии:
     - участвуют в  решении  всех  вопросов,  входящих  в  компетенцию
комиссии;
     - участвуют в заседаниях комиссии;
     - выполняют  в   установленные   сроки   поручения   председателя
комиссии, решения комиссии.
     Председатель    и    члены    комиссии    обязаны    обеспечивать
конфиденциальность  данных  об   участниках   конкурса   и   сведений,
содержащихся в заявках, до опубликования результатов конкурса.
     Председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь и
другие члены комиссии не вправе  проводить  переговоры  с  участниками
конкурса  во  время  процедур  проведения  конкурса,  за   исключением
случаев, предусмотренных конкурсной документацией и  законодательством
Российской Федерации.
     2.8. Решения  комиссии  считаются  правомочными,   если   на   ее
заседании присутствуют не менее  чем  две  трети  от  ее  состава  при
обязательном условии участия в заседании хотя бы одного  представителя
заказчика.
     Решения комиссии принимаются, если за их  принятие  проголосовало
не менее половины присутствующих на  заседании  членов  комиссии.  При
равенстве голосов голос председательствующего  на  заседании  является
решающим.
     Решения комиссии оформляются протоколами,  которые  подписываются
всеми присутствующими на  заседании  членами  комиссии.  В  протоколах
обязательно должны быть указаны особые  мнения  членов  комиссии  (при
наличии).
     Конкурсная комиссия прекращает свою деятельность после проведения
всех  конкурсных  процедур,  приведших  к   заключению   договора   на
выполнение работ.
     2.9.  Официальная  информация  о конкурсе (извещение о проведении
открытого  конкурса  по  форме  согласно  приложению  N 2 к настоящему
Порядку,  конкурсная  документация) публикуется организатором конкурса
на    официальном    сайте    органа    местного    самоуправления   в
информационно-телекоммуникационной    сети    "Интернет"    (далее   -
интернет-сайт)  и  в  государственных  или муниципальных периодических
печатных изданиях за 30 дней до даты проведения конкурса.
     Дополнительно  информация  о  проведении   конкурса   публикуется
заказчиком   или   организатором   конкурса   на   официальном   сайте
государственной корпорации   -   Фонда    содействия    реформированию
жилищно-коммунального  хозяйства  в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" по форме согласно приложению N 3 к настоящему  Порядку
за  30  дней  до  начала  проведения  конкурса.  При этом информация о
конкурсе  должна  содержать  ссылку  на  интернет-сайт  с  официальной
информацией о конкурсе.
     2.10. Конкурсная  документация  разрабатывается  заказчиком  или
организатором   конкурса   в   соответствии   с   типовой   конкурсной
документацией по проведению открытого конкурса на выполнение работ  по
капитальному ремонту многоквартирных домов.
     Конкурсная документация утверждается заказчиком.

                3. Подача заявок на участие в конкурсе

     3.1. Участники конкурса подают заявки на  участие  в  конкурсе  в
соответствии с требованиями к составу, форме и порядку  подачи  заявок
на участие в конкурсе, установленными конкурсной документацией.
     3.2. Срок для подачи заявок на участие в конкурсе устанавливается
в извещении и конкурсной документации и не может быть менее 10 дней со
дня опубликования информации о конкурсе.
     В случае внесения изменений в  конкурсную  документацию  заказчик
или организатор конкурса переносит дату окончания подачи заявок, но не
более чем на 10 дней. Заказчик или организатор конкурса не позднее чем
за пять дней до новой даты окончания  срока  подачи  заявок  публикует
объявление о  переносе  с  указанием  причин  переноса  и  новой  даты
окончания срока подачи заявок.
     Подача заявок на участие в  конкурсе  осуществляется  участниками
конкурса в сроки, установленные конкурсной  документацией  для  подачи
заявок. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, не принимаются  к
рассмотрению.
     3.3. Сведения о поступивших  заявках  включаются  заказчиком  или
организатором конкурса в книгу регистрации.
     3.4. Конкурсные заявки, а также конверты  с  изменениями  к  ним,
поданные участниками и зарегистрированные заказчиком при проведении им
конкурса  самостоятельно,  вместе  с  книгой  регистрации   передаются
заказчиком на хранение организатору конкурса в  течение  семи  рабочих
дней со дня опубликования протокола оценки и сопоставления заявок.
     Конкурсные  заявки,  поданные  участниками  и  зарегистрированные
организатором  конкурса, а также конверты с изменениями к ним хранятся
у  организатора  конкурса  вместе  с  книгой регистрации в специальном
сейфе или в помещении с ограниченным доступом.
     Ответственность за сохранность представленной документации  несет
организатор конкурса.

             4. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе

     4.1. Конкурсные заявки рассматриваются конкурсной комиссией.
     4.2. Рассмотрение и вскрытие конвертов с конкурсными  заявками  и
оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется в день, во время  и
в месте, указанные в извещении  о  проведении  конкурса  и  конкурсной
документации.
     4.3. Процедура  вскрытия  конвертов  при   проведении   открытого
конкурса является публичной, на нее  приглашаются  представители  всех
участников конкурса, подавших конкурсные заявки.
     4.4. Конверты с конкурсными заявками  вскрываются  в  порядке  их
регистрации, присутствующим объявляется следующая информация по каждой
вскрытой конкурсной заявке:
     - наименование участника конкурса;
     - должность лица,  подписавшего  заявку,  и  наличие   документа,
подтверждающего его полномочия;
     - наличие документа (или его копии), подтверждающего  обеспечение
заявки;
     - предлагаемые участниками конкурса  условия  (цена  договора  на
выполнение работ, срок выполнения работ, квалификация участника);
     - другая информация  на  усмотрение  заказчика  или  организатора
конкурса.
     4.5. Заявки  рассматриваются  конкурсной  комиссией  на   предмет
определения полномочий лиц,  подавших  заявки,  а  также  соответствия
конкурсных заявок требованиям конкурсной документации. По  результатам
рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске
участника к  участию  в  конкурсе  или  об  отказе  в  таком  допуске.
Результаты  вскрытия   конвертов   оформляются   протоколом   вскрытия
конвертов с заявками на участие  в  открытом  конкурсе  на  выполнение
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по форме  согласно
приложению N 4 к настоящему Порядку.
     В случае отказа  в  допуске  к  участию  в  конкурсе  организатор
конкурса в двухдневный срок с момента  подписания  протокола  вскрытия
заявок направляет участнику письменное уведомление с указанием  причин
отказа.
     4.6. Заявки участников, допущенных к участию в конкурсе, подлежат
оценке и сопоставлению конкурсной комиссией с целью сравнения условий,
предложенных  участниками,  и  определения   победителя   конкурса   в
соответствии с критериями конкурса. Результаты оценки и  сопоставления
заявок оформляются протоколом оценки и сопоставления заявок на участие
в открытом  конкурсе  на  выполнение  работ  по  капитальному  ремонту
многоквартирного дома по форме согласно приложению  N 5  к  настоящему
Порядку.
     Протокол оценки и сопоставления заявок должен  быть  составлен  и
опубликован в пятидневный срок с даты вскрытия конвертов с заявками.
     4.7. Комиссия по результатам рассмотрения, оценки и сопоставления
поступивших заявок участников конкурса принимает решение:
     - о признании победителем  конкурса  участника,  заявке  которого
присвоен  первый  номер,  и  объявлении  участника  конкурса,   заявке
которого присвоен второй номер;
     - об объявлении конкурса несостоявшимся.
     4.8. Конкурс объявляется конкурсной комиссией не  состоявшимся  в
следующих случаях:
     если к объявленному сроку  вскрытия  конвертов  не  поступило  ни
одной конкурсной заявки;
     если всем участникам отказано в допуске к участию в  конкурсе  по
результатам рассмотрения конкурсных заявок;
     если  к  конкурсу  допущена  только  одна  заявка  на  участие  в
конкурсе.
     В случае, если к конкурсу допущена только одна заявка на  участие
в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся и договор заключается  с
участником, подавшим эту заявку. Заказчик в течение трех рабочих  дней
со дня подписания протокола обязан передать такому участнику  конкурса
проект  договора,  который  составляется   путем   включения   условий
исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие
в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной  документации.
В случае уклонения такого участника от заключения договора обеспечение
его  заявки  (если   обеспечение   заявки   предусмотрено   конкурсной
документацией) удерживается в пользу заказчика и проводится  повторный
конкурс.

  5. Заключение договора на выполнение работ по капитальному ремонту
                        многоквартирных домов

     5.1. Договор  на  выполнение  работ   по   капитальному   ремонту
многоквартирных домов заключается с победителем конкурса на  условиях,
предусмотренных  конкурсной   документацией   и   заявкой   победителя
конкурса, в течение 10 дней со дня опубликования  протокола  оценки  и
сопоставления заявок.
     5.2. Заказчик или организатор конкурса в трехдневный  срок  после
подписания  протокола  оценки  и   сопоставления   заявок   направляет
победителю  конкурса  договор  на  выполнение  работ  по  капитальному
ремонту многоквартирного дома.
     В случае, если указанный договор не  будет  подписан  победителем
конкурса в срок, предусмотренный пунктом 5.1 Порядка, и (или)  если  в
течение данного срока заказчику не  поступит  подписанный  победителем
конкурса  договор,  победитель  конкурса  признается  уклонившимся  от
заключения договора.
     5.3. Если победитель конкурса уклонился  от  заключения  договора
или не представил надлежащее обеспечение обязательств по договору,  то
обеспечение  его  заявки  (если   обеспечение   заявки   предусмотрено
конкурсной документацией) удерживается  в  пользу  заказчика.  В  этом
случае заказчик заключает договор на выполнение  работ  с  участником,
заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.
     5.4. Договор  на  выполнение  работ   по   капитальному   ремонту
многоквартирного дома направляется заказчиком (организатором конкурса)
участнику конкурса, заявке на участие  в  конкурсе  которого  присвоен
второй номер, в течение трех дней со дня признания победителя конкурса
уклонившимся от заключения договора. Если участник, заявке на  участие
в конкурсе которого присвоен второй  номер,  не  заключит  договор  на
выполнение работ  по  капитальному  ремонту  многоквартирного  дома  в
течение 10 дней со дня его направления и (или) если в течение  данного
срока  заказчику  не  поступит  подписанный  им  договор  или  он   не
представит надлежащее обеспечение исполнения договора, то  обеспечение
его  заявки  (если   обеспечение   заявки   предусмотрено   конкурсной
документацией) также удерживается в пользу заказчика.  В  этом  случае
проводится повторный конкурс.


                                                        Приложение N 1
                                                        к Порядку

                   Типовая конкурсная документация
 по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному
                    ремонту многоквартирных домов

     1. Общие положения
     1.1. Предметом  настоящего  конкурса  является  право  заключения
договора  на  выполнение  следующих  работ  по  капитальному   ремонту
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
                    (наименование и адрес объекта)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
                         (перечислить работы)
     1.2. Заказчиком является ________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
                       (наименование заказчика)
     1.3. Организатором конкурса является:  __________________________
______________________________________________________________________
                 (наименование организатора конкурса)
     1.4. Начальная (максимальная) цена договора на выполнение  работ:
______________________________________________________________________
рублей, в том числе НДС ___________________ рублей.
     1.5. Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и  час
вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются по  адресу:
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ ,
часы работы ________________________________________________________ .
     1.6. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет  произведено
в ____  часов  ____  минут  "___"  ________  20____  года  по  адресу:
__________________________________________________________________. На
процедуру   вскрытия   конвертов   приглашаются   представители   всех
претендентов на участие в конкурсе.  Полномочия  представителя  должны
быть подтверждены доверенностью.
     1.7.  Извещение  о  проведении  открытого  конкурса на выполнение
работ   по   капитальному   ремонту   публикуется   на  интернет-сайте
_______________________  (указывается  адрес официального сайта органа
местного  самоуправления  в  информационно - телекоммуникационной сети
"Интернет") не позднее чем за 30 дней до даты проведения конкурса.
     1.8. Участники конкурса ___________________ обеспечение заявки.
                               (предоставляют)
     1.9. Участники  конкурса  должны  перечислить  сумму  в   размере
_______________________________________ рублей (3% от  начальной  цены
договора на выполнение работ) до даты вскрытия конвертов с заявками на
следующий счет:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
     (указать наименование организатора конкурса и его банковские
                              реквизиты)
     1.10. Официальные результаты открытого  конкурса  публикуются  на
интернет-сайте _____________________________________________________ в
пятидневный срок с даты вскрытия конвертов.
     1.11. Договор  на  выполнение  работ   с   победителем   конкурса
заключается по форме согласно приложению N 1  к  настоящей  конкурсной
документации в десятидневный срок  с  даты  опубликования  результатов
конкурса.
     1.12. Должностное лицо организатора  конкурса,  ответственное  за
контакты с  участниками  конкурса:  __________________________________
______________________________________________________________
       (ФИО, контактные телефоны, факс, адрес электронной почты)
     2. Требования к участникам конкурса
     Для участия в  конкурсе  допускаются  участники,  соответствующие
следующим требованиям:
     2.1. Деятельность  участника  не  должна  быть  приостановлена  в
порядке,   предусмотренном   Кодексом    Российской    Федерации    об
административных правонарушениях;
     2.2. У участника не должно быть просроченной задолженности  перед
бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами.
     2.3. Участник не должен находиться в процессе  ликвидации  или  в
процедуре банкротства.
     2.4. Участник должен  отсутствовать  в  реестре  недобросовестных
поставщиков, который ведется  согласно  Положению  о  ведении  реестра
недобросовестных  поставщиков  и  о  требованиях  к   технологическим,
программным, лингвистическим,  правовым  и  организационным  средствам
обеспечения    ведения    реестра    недобросовестных     поставщиков,
утвержденному постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
15.05.2007 N 292;
     2.5. В зависимости от вида работ в конкурсной документации  могут
быть определены специальные квалификационные  требования  для  допуска
участников к конкурсу.
     3. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие
в конкурсе
     3.1.  "Для  участия  в  конкурсе участник конкурса подает заявку,
составленную  по  форме согласно приложению N 2 к настоящей конкурсной
документации, с приложением следующих документов:
     - описи входящих в состав заявки  документов  по  форме  согласно
приложению N 3 к настоящей конкурсной документации;
     - документа, подтверждающего  полномочия  лица  на  осуществление
действий от имени участника конкурса, по форме согласно приложению N 4
к настоящей конкурсной документации;
     - документа  или   копии   документа,   подтверждающих   внесение
претендентом на счет  заказчика  или  организатора  конкурса  денежных
средств в размере 3% от  максимальной  (начальной)  цены  договора  на
выполнение  работ  в  качестве  обеспечения  заявки,  в  случае   если
обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией;
     - документа  или   копии   документа,   подтверждающих   внесение
победителем конкурса  на  счет  заказчика  или  организатора  конкурса
денежных средств в размере не более 30%  от  максимальной  (начальной)
цены договора на выполнение работ в качестве обеспечения  обязательств
по договору,  в  случае  если  обеспечение  обязательств  по  договору
предусмотрено конкурсной документацией;
     - документов или копий  документов,  подтверждающих  опыт  работы
специалистов подрядчика на  объектах-аналогах  (акты  приемки  объекта
капитального строительства  и/или  о  приемке  выполненных  работ,  по
которому   претендент    выступал    генеральным    подрядчиком    или
субподрядчиком);
     - штатного  расписания  подрядчика,   на   которого   планируется
возложить выполнение работ, с информацией  о  составе  и  квалификации
специалистов,  которые  планируются  к  привлечению   для   выполнения
соответствующих работ, по форме согласно приложению N 5  к  конкурсной
документации с приложением документов, подтверждающих их  квалификацию
и опыт работы (копии дипломов, заверенные копии трудовых книжек);
     - нотариально заверенных копий учредительных документов со  всеми
зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для  юридических
лиц),  нотариально   заверенную   копию   документа,   удостоверяющего
личность,   -   паспорта   гражданина   Российской   Федерации    (для
индивидуальных предпринимателей);
     - нотариально заверенной копии свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе;
     - нотариально заверенной копии  свидетельства  о  государственной
регистрации  участника  конкурса  в  Едином  государственном   реестре
юридических  лиц  (Едином   государственном   реестре   индивидуальных
предпринимателей);
     - оригинала или нотариально заверенной копии выписки  из  Единого
государственного реестра  юридических  лиц  (Единого  государственного
реестра индивидуальных предпринимателей), полученной не ранее  чем  за
шесть месяцев до даты объявления конкурса;
     - справки  из  налогового  органа  об  отсутствии   задолженности
участника конкурса по обязательным платежам в  бюджеты  любого  уровня
или государственные внебюджетные фонды, полученной не позднее  чем  за
три месяца до даты подачи заявки;
     - копии свидетельства о допуске к определенному  виду  или  видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, выданного саморегулируемой организацией (при проведении
работ, указанных в  перечне  видов  работ  по  инженерным  изысканиям,
подготовке  проектной  документации,   строительству,   реконструкции,
капитальному  ремонту  объектов  капитального  строительства,  которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
утвержденном приказом Министерства регионального  развития  Российской
Федерации от 30.12.2009 N 624).
     3.2. Указанные    документы    являются     обязательными     для
представления. Отсутствие  в  составе  конкурсной  заявки  какого-либо
документа или представление документов по формам, отличным от тех, что
включены в настоящую конкурсную документацию, являются основанием  для
отказа в допуске к участию в конкурсе.
     3.3. Конкурсная  заявка  должна  быть  представлена  организатору
конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте  указывается  предмет
конкурса. Во внешний конверт вкладываются два  внутренних  конверта  -
один с оригиналом конкурсной заявки, а второй - с ее копией. На каждом
внутреннем   конверте   проставляется   маркировка,    соответственно,
"Оригинал" или     "Копия",      и      указывается      наименование,
организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон.
Копия  заявки  должна  содержать  копии  всех  документов   оригинала.
Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.
     3.4. Конкурсная заявка доставляется участником с  помощью  почты,
курьером или лично по адресу,  указанному  в  пункте  1.5.  Конкурсные
заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины  опоздания,  к
рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном
виде.  Организатор  конкурса  регистрирует   конкурсную   заявку   или
изменение в конкурсную заявку в книге  регистрации  заявок  немедленно
после ее приема уполномоченным  лицом.  Зарегистрированной  конкурсной
заявке  присваивается   порядковый   номер,   соответствующий   номеру
очередности ее доставки участником.
     3.5. Участник имеет право в любое время до даты и  часа  вскрытия
конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление  об  отзыве
заявки подается участником в письменном  виде  по  адресу,  в  который
доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть
подписано лицом,     подписавшим     ее,     и    скреплено    печатью
организации-участника.  Отозванная  конкурсная   заявка   возвращается
организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.
     3.6. Участник имеет право в любое время до даты и  часа  вскрытия
конвертов вносить изменения в поданную  конкурсную  заявку.  Изменение
вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки  и
должно  быть  оформлено  участником  как   самостоятельный   документ,
подписанный  лицом,  подписавшим  конкурсную  заявку,  и   скрепленный
печатью   организации-участника.   Документ,   представляющий    собой
изменение, запечатывается в конверт,  который  оформляется  также  как
внешний конверт с конкурсной  заявкой,  на  котором  делается  надпись
"Изменение". Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.
     4. Обеспечение конкурсной заявки
     4.1. Для  участия  в  конкурсе   участник   обязан   предоставить
обеспечение конкурсной заявки в размере ___________ руб.
     4.2. Обеспечение  конкурсной   заявки   удерживается   в   пользу
заказчика в следующих случаях:
     - участник  отозвал  свою  конкурсную  заявку   после   процедуры
вскрытия конвертов;
     - участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора
на выполнение работ;
     - участник,  выигравший  конкурс,  не   предоставил   обеспечение
исполнения договора.
     4.3. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:
     - участникам, не допущенным к участию в конкурсе, - в пятидневный
срок со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;
     - победителю конкурса - в десятидневный срок  со  дня  подписания
договора на выполнение работ при  условии  предоставления  победителем
надлежащего обеспечения исполнения договора;
     - участникам,  которые  участвовали  в  конкурсе,  но  не   стали
победителями  конкурса,  за  исключением  участника  конкурса,  заявке
которого присвоен второй номер, в пятидневный срок со  дня  подписания
протокола оценки и сопоставления заявок;
     - участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен  второй
номер, в течение десяти дней со дня подписания договора на  выполнение
работ с победителем или со вторым  участником  конкурса,  при  условии
предоставления надлежащего обеспечения исполнения договора.
     5. Процедура проведения конкурса
     5.1. Любой участник до даты вскрытия  конвертов  вправе  задавать
вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от  него
разъяснения  по  содержанию  конкурсной   документации   и   процедуре
проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме либо в  форме
электронного документа, либо по телефону с  использованием  контактной
информации, указанной в пункте 1.12 настоящей конкурсной документации.
Ответы  на  письменные  вопросы  участников  конкурса  направляются  в
течение двух рабочих дней со дня поступления.
     5.2. Организатор конкурса вправе вносить изменения  в  конкурсную
документацию не позднее чем за пять дней до даты вскрытия конвертов, о
чем он должен известить участников  путем  публикации  соответствующей
информации. Организатор конкурса имеет право  предоставить  участникам
дополнительное время для учета внесенных им изменений  путем  переноса
даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем  на  10
календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов.
     5.3. После  вскрытия  конвертов  полученные   конкурсные   заявки
проходят  процедуру  рассмотрения  конкурсной  комиссией  на   предмет
соответствия  требованиям  конкурсной  документации,  по   результатам
которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента
к участию в конкурсе или об отказе в таком  допуске.  Основаниями  для
отказа в допуске к участию в конкурсе являются:
     - отсутствие подписи в  конкурсной  заявке  или  наличие  подписи
лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;
     - представление  участником   неполного   комплекта   документов,
установленных пунктом  3.1  настоящей  конкурсной  документации,  либо
документов, оформленных ненадлежащим образом;
     - несоответствие участника требованиям, установленным  пунктом  2
настоящей конкурсной документации;
     - превышение  цены  конкурсной  заявки   над   начальной   ценой,
указанной в конкурсной документации;
     - представление  участником  в  конкурсной  заявке  недостоверных
сведений.
     5.4.  Конкурсная  комиссия  признает  заявку  не  соответствующей
требованиям    конкурсной    документации,    если   заявка   содержит
несоответствия   между  цифровыми  и  буквенными  значениями  ценового
предложения.  Данное  правило  распространяется на все случаи указания
каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.
     5.5. Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят
процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий  для
исполнения  договора  на  выполнение  работ  по  капитальному  ремонту
многоквартирного дома в соответствии с критериями  и  порядком  оценки
конкурсных заявок согласно пункту 6 настоящей конкурсной документации.
     6. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе
     6.1. Для  определения  лучших  условий  исполнения  договора   на
выполнение  работ  по  капитальному  ремонту  многоквартирного   дома,
предложенных в заявках на  участие  в  конкурсе,  конкурсная  комиссия
осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:
     а) цена договора: максимальное количество баллов - 100;
     б) cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 100;
     в) квалификация участника: максимальное количество баллов - 20.
     6.2. Оценка по критерию "квалификация участника" производится  по
четырем подкритериям:
     а) опыт работы (количество успешно завершенных  объектов-аналогов
за последний год);
     б) квалификация персонала  (наличие  в  штате  квалифицированного
инженерного персонала);
     в) соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев
при производстве работ за последние 2 года);
     г) участие  в  судебных  заседаниях  в  качестве   ответчика   по
арбитражным делам об исполнении договорных обязательств  по  договорам
на выполнение работ за последние  два  года  (проигранные  арбитражные
дела).
     6.3. Общее максимальное количество баллов  по  трем  критериям  -
220.
     6.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной  комиссией  в
следующей последовательности:
     6.4.1. Ранжирование заявок по критериям "цена договора"  и  "срок
выполнения работ": номер 1 получает заявка с  наилучшими  показателями
критериев, далее  порядковые  номера  выставляются  по  мере  снижения
показателей; при равенстве показателей меньший номер получает  заявка,
поданная и зарегистрированная раньше.
     6.4.2. Результат ранжирования заявок по критерию "цена  договора"
определяется по формуле:
             Цmax - Цi
     Цдi = ____________ x 100,
               Цmax
где:
     Цдi -  результат  ранжирования  i-й  заявки  по  критерию   "цена
договора";
     Цmax -  начальная  (максимальная)  цена  договора  на  выполнение
работ, установленная в конкурсной документации;
     Цi - предложение i-го участника  конкурса  по  цене  договора  на
выполнение работ.
     При  оценке  заявок  по  критерию   "цена   договора"   наилучшим
показателем данного критерия  является  наименьшая  цена  договора  на
выполнение работ, предложенная участником конкурса.
     6.4.3. Выставление количества баллов заявкам  по  критерию  "срок
выполнения работ" осуществляется по одному сроку (периоду)  выполнения
договора на выполнение работ.
     Для оценки заявок по критерию "срок выполнения работ" применяются
следующие единицы измерения срока (периода) - годы, кварталы,  месяцы,
недели, дни, часы с даты заключения договора на выполнение работ.
     Результат ранжирования заявок по критерию "срок выполнения работ"
определяется по формуле:

             Cmax - Сi
     Срi = ____________ x 100,
                Сmax
где:
     Cрi -  результат  ранжирования  i-й  заявки  по  критерию   "срок
выполнения работ";
     Cmax - максимальный срок выполнения договора на выполнение  работ
в   единицах   измерения   срока   (периода)  равен  сроку  (периоду),
предусмотренному   региональной   адресной    программой    проведения
капитального  ремонта  многоквартирных  домов  в Астраханской области,
утвержденной Правительством Астраханской области;
     Ci -  предложение,  содержащееся в i-й заявке по сроку выполнения
договора на выполнение работ,  в единицах измерения срока (периода)  с
даты заключения договора на выполнение работ.
     При оценке заявок по критерию "срок выполнения  работ"  наилучшим
показателем  данного  критерия  является  наименьший  срок  выполнения
договора на выполнение работ, предложенный участником конкурса.
     6.4.4. Выставление  количества   баллов   заявкам   по   критерию
"квалификация участника" в соответствии с таблицей 1.
     В таблице 1 в  зависимости  от  показателей  подкритериев  каждой
заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального
количества баллов, установленного для данного критерия.
     Если  количество  штрафных  баллов  превышает  20,  то  участнику
присваивается 0 баллов по критерию "квалификация участника".

                                                                               Таблица 1

      Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия "квалификация участника"
|———|———————|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|————————————|
| N | Кри-  | Макси-  |           Подкритерии            |   Показатель   | Количество |
|   | терий |  маль-  |                                  |  подкритерия   |  штрафных  |
|   |       | ное ко- |                                  |     (ед.)      |   баллов   |
|   |       |  личе-  |                                  |                |            |
|   |       |  ство   |                                  |                |            |
|   |       | баллов  |                                  |                |            |
|———|———————|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|————————————|
|   | Ква-  |   20    |     Опыт работы (количество      |   2 и более    |     0      |
|   | лифи- |         |   успешно завершенных* объек-    |————————————————|————————————|
|   | кация |         | тов-аналогов** за последний год) |       1        |     5      |
|   |       |         |                                  |————————————————|————————————|
|   |       |         |                                  |       0        |     10     |
|   |       |         |——————————————————————————————————|————————————————|————————————|
|   |       |         |                                  |  2 и более с   |            |
|   |       |         |                                  | опытом работы  |            |
|   |       |         |                                  | более 10 лет и |     0      |
|   |       |         |  Квалификация персонала (нали-   | стажем работы  |            |
|   |       |         |   чие квалифицированного инже-   |   в компании   |            |
|   |       |         |      нерного персонала***)       |  более 2 лет   |            |
|   |       |         |                                  |————————————————|————————————|
|   |       |         |                                  |  2 и более с   |            |
|   |       |         |                                  | опытом работы  |     5      |
|   |       |         |                                  |  более 5 лет   |            |
|   |       |         |                                  |————————————————|————————————|
|   |       |         |                                  |  в остальных   |     10     |
|   |       |         |                                  |    случаях     |            |
|   |       |         |——————————————————————————————————|————————————————|————————————|
|   |       |         |  Соблюдение техники безопасно-   |       0        |     0      |
|   |       |         |  сти (кол-во несчастных случаев  |————————————————|————————————|
|   |       |         |  при производстве работ за по-   |       1        |     5      |
|   |       |         |         следние 2 года)          |————————————————|————————————|
|   |       |         |                                  |   2 и более    |     10     |
|   |       |         |——————————————————————————————————|————————————————|————————————|
|   |       |         |   Сведения об удовлетворенных    |       0        |     0      |
|   |       |         |  исках, предъявленных участнику  |————————————————|————————————|
|   |       |         |  конкурса, об исполнении дого-   |       1        |     5      |
|   |       |         |  ворных обязательств по догово-  |————————————————|————————————|
|   |       |         |  рам на выполнение работ за по-  |                |            |
|   |       |         |          следние 2 года          |   2 и более    |     10     |
|———|———————|—————————|——————————————————————————————————|————————————————|————————————|
     * Под  успешно  завершенными  объектами  понимаются  объекты  капитального ремонта,
превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых  составили  не  более  10%  от
первоначально установленных договором на выполнение работ.
     ** Под   объектом-аналогом  понимается  объект  капитального  ремонта,  на  котором
участником были выполнены работы,  аналогичные (сходные объекту по техническим и  другим
характеристикам)  тем,  которые  являются  предметом  конкурса,  в  объеме  не менее 50%
начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.
     *** Под  квалифицированным  инженерным  персоналом  понимаются  работники,  имеющие
высшее специальное образование в строительной  отрасли  и  опыт  работы  на  руководящих
должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

     6.4.5. Суммирование баллов, полученных  каждой  заявкой  по  трем
критериям.
     6.4.6. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер
1 получает  заявка,  набравшая  наибольшее  количество  баллов,  далее
порядковые номера выставляются по мере уменьшения  количества  баллов.
При равном количестве баллов  приоритет  получает  заявка,  получившая
наибольшее количество баллов  по  критерию  "квалификация  участника",
затем по критерию "цена договора" и затем по критерию "срок выполнения
работ" последовательно.
     В случае, если несколько  заявок  набрали  одинаковое  количество
баллов по каждому критерию, номер 1 присваивается заявке, которая была
подана и зарегистрирована ранее других заявок на участие в конкурсе.
     Участник, подавший  заявку,  которой  в  результате  ранжирования
присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.
     Пункт   7(Исключен  -  Постановление  Правительства  Астраханской
области от 02.12.2011 г. N 508-П)

                                                  Приложение N 1
                                                  к типовой конкурсной
                                                  документации

 Примерная форма договора на выполнение работ по капитальному ремонту
                         многоквартирных домов

                             Договор N ___
   на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
                                           "____"___________ 20__ года
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ ,
                   (полное наименование заказчика)
в   лице    _________________________________________________________,
действующего на основании __________________________(далее - Заказчик)
с одной стороны, и __________________________________________________
_____________________________________________________________________
             (полное наименование подрядной организации)
в    лице     ______________________________________________________ ,
действующего   на   основании   ________________________   (далее    -
Подрядчик), именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий
Договор о нижеследующем:

          Статья 1. Предмет и существенные условия Договора

     1.1. Заказчик   поручает,   а   Подрядчик   принимает   на   себя
обязательства   по   выполнению   работ   по   капитальному    ремонту
___________________ (далее - работы) многоквартирного  дома  (далее  -
объект),             расположенного             по             адресу:
_____________________________________  в  соответствии  с  проектно  -
сметной документацией, прилагаемой к Договору.
     1.2. Общая     стоимость     работ     (СМР)     по      Договору
составляет ___________________________   рублей,    в    том     числе
НДС __________________________________________________ рублей.
     Стоимость по видам работ составляет:
____________________________________________________________ рублей,
                              (вид работ)
____________________________________________________________ рублей;
                              (вид работ)
____________________________________________________________ рублей.
                              (вид работ)
     1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ (СМР)  увеличению  не
подлежит.
     1.4. Срок выполнения работ составляет _________________ дней.
     1.5. В счет стоимости работ в пределах суммы, указанной в  пункте
1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство  перед  Заказчиком
за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить
работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать
результаты выполненных работ Заказчику.
     1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику  за
выполнение  работ  сумму,  равную   их   стоимости,   определенной   в
соответствии с Договором, в пределах суммы,  указанной  в  пункте  1.2
Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.
     1.7. Основанием  для  заключения  настоящего  Договора   является
_________________ ______________ N __________ от "___"_______ 20 __ г.

       Статья 2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика

     2.1. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по  Договору
является ___________________________ на сумму  ______________  рублей.
Подрядчик  обязан   представить   Заказчику   обеспечение   исполнения
обязательств по Договору в 10-дневный срок с даты подписания  Договора
Сторонами.
     2.2. Обеспечением   исполнения   обязательств    Подрядчика    по
устранению  выявленных  дефектов   в   гарантийный   период   является
______________________  на  сумму  _________________________   рублей,
действующее  до  истечения  гарантийного  периода.  Подрядчик   обязан
предоставить Заказчику данное обеспечение до подписания  акта  приемки
объекта, а при проведении капитального  ремонта  по  нескольким  видам
работ на объекте - актов о приемке рабочей комиссией законченных работ
по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

                    Статья 3. Порядок оплаты работ

     3.1. Оплата по Договору осуществляется в два этапа:
     - авансовый платеж Подрядчику в размере  _____  %  от  стоимости,
указанной      в      пункте      1.2      Договора      в       сумме
_________________________________  рублей,  выплачивается   в   ______
дневный срок с  даты  подписания  Договора  Сторонами,  но  не  раньше
предоставления  Подрядчиком  обеспечения  исполнения  обязательств  по
Договору;
     - окончательный  платеж   по   завершении   работ   по   Договору
выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме  КС-3
в _____ дневный срок с даты подписания Заказчиком указанных документов
     3.2. Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по
производству работ, предоставить представителю  Заказчика  по  первому
требованию все  необходимые  документы,  подтверждающие  использование
авансового платежа в соответствии с его назначением.

                   Статья 4. Сроки выполнения работ

     4.1. Срок начала работ не позднее "____"____________ 20 ___ года.
     4.2. Срок        окончания        работ        не         позднее
"____"______________ 20 ___ года.
     4.3. Фактической датой окончания работ на объекте  является  дата
подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных
работ по капитальному ремонту объекта.

                   Статья 5. Обязанности Заказчика

     5.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:
     5.1.1. Передать Подрядчику по акту объект  в  течение  __________
дней со дня подписания Договора Сторонами.
     5.1.2. Обеспечить  организацию  строительного  контроля  согласно
постановлению Правительства Российской Федерации от  21.06.2010  N 468
"О порядке  проведения  строительного   контроля   при   осуществлении
строительства,   реконструкции   и   капитального   ремонта   объектов
капитального  строительства"  в  течение  всего  периода  производства
работ.
     5.1.3. Создать  рабочую  (приемочную)  комиссию  и   организовать
приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.
     5.1.4. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2  и  справки
по форме КС-3.
     5.2. Заказчик имеет другие права и  обязанности,  предусмотренные
законодательством  Российской  Федерации,  иными  правовыми  актами  и
настоящим Договором.

                   Статья 6. Обязанности Подрядчика

     6.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан:
     6.1.1. Принять от Заказчика по акту объект в  срок,  указанный  в
пункте 5.1.1.
     6.1.2. Нести  ответственность  перед  Заказчиком  за   допущенные
отступления от   требований,   предусмотренных   в    проектно-сметной
документации и СНиП,  за снижение или потерю прочности,  устойчивости,
надежности здания, сооружения или его части.
     6.1.3. Поставлять на рабочую  площадку  материалы,  оборудование,
изделия,   конструкции,   строительную   технику,   необходимые    для
производства работ, а  также  осуществлять  их  приемку,  разгрузку  и
складирование.   Используемые   при   производстве   работ   материалы
(комплектующие и оборудование) должны соответствовать  государственным
стандартам Российской Федерации и техническим условиям. На всех этапах
выполнения работ должны  быть  в  наличии  сертификаты  (соответствия,
пожарные,  гигиенические),  технические  паспорта   и   (или)   другие
документы,   удостоверяющие    качество    используемых    Подрядчиком
материалов.
     6.1.4. Разместить за свой счет  на  строительных  лесах  и  (или)
ограждениях информацию с указанием видов и  сроков  выполнения  работ,
наименований   Заказчика   и   Подрядчика,   фамилий   имен    отчеств
представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.
     6.1.5. Обеспечить  режим  труда   в   соответствии   с   трудовым
законодательством Российской Федерации, а также нормативными правовыми
актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы  должны
производиться  в  будние  дни  с  8.00.  по  21.00.   По   письменному
согласованию с  Заказчиком  работы  могут  проводиться  в  выходные  и
праздничные дни с учетом соответствующих  требований  законодательства
Российской Федерации.
     6.1.6. Обеспечить   в   ходе   производства   работ    выполнение
необходимых  мероприятий  по  технике  безопасности,  соблюдению  норм
экологической  безопасности,  пожарной  безопасности  и  других   норм
безопасности,   рациональному   использованию    территории,    охране
окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
     6.1.7. Содержать   рабочую   площадку   и   прилегающие   участки
свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и
обеспечивать их своевременную уборку.
     6.1.8. Обеспечить   за   свой   счет   сохранность    материалов,
оборудования,  стоянки  строительной  техники  и  другого   имущества,
необходимого для производства работ,  ограждение  рабочей  площадки  с
момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.
     6.1.9. Вывезти  с  рабочей   площадки   строительный   мусор   до
подписания акта о приемке приемочной комиссией  законченных  работ  по
капитальному ремонту объекта.
     6.1.10. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или
прочности объекта, немедленно известить Заказчика и  до  получения  от
него указании приостановить работы и принять  все  возможные  меры  по
предотвращению наступления отрицательных  последствий,  которые  могут
быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.
     6.1.11. По    первому    требованию    представителя    Заказчика
представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ.
     6.1.12. Обеспечить представителю  Заказчика  необходимые  условия
для исполнения им своих обязанностей на объекте.
     6.1.13. Сдать объект в эксплуатацию в установленные  пунктом  4.2
Договора  сроки   и   передать   Заказчику   комплект   исполнительной
документации,  который  включает  общий  журнал  производства   работ,
уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные
акты  приемки  работ,  акты  освидетельствования   скрытых   работ   и
строительных конструкций.
     6.1.14. Обеспечить    своевременное    устранение    недостатков,
выявленных в ходе производства работ и в  течение  гарантийного  срока
эксплуатации объекта. Исправлять недостатки, допущенные при выполнении
работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика  сроки.
При невыполнении Подрядчиком этих  обязательств  Заказчик  вправе  для
исправления   некачественно   выполненных   работ   привлечь    другую
организацию за счет Подрядчика.
     6.1.15. Соблюдать   установленный    законодательством    порядок
привлечения и использования иностранных работников.
     6.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности,  предусмотренные
законодательством  Российской  Федерации,  иными  правовыми  актами  и
настоящим Договором.

                      Статья 7. Выполнение работ

     7.1. Заказчик   назначает   представителя   Заказчика,    который
представляет  Заказчика   во   взаимоотношениях   с   Подрядчиком,   и
представителя строительного контроля.
     Полномочным представителем Заказчика является:
______________________________________________________________________
     (должность, фамилия, имя, отчество, документ, подтверждающий
     полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)
______________________________________________________________________
     (должность, фамилия, имя, отчество, документ, подтверждающий
     полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)
     7.2. Подрядчик  назначает   в   качестве   своего   представителя
должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение
документации   на   объекте    и    представляющее    Подрядчика    во
взаимоотношениях с Заказчиком.
     Полномочным представителем Подрядчика является:
______________________________________________________________________
     (должность, фамилия, имя, отчество, документ, подтверждающий
                              полномочия)
     7.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется
с  обязательным  письменным  уведомлением  об   этом   соответствующей
Стороны.
     7.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:
     7.4.1. Контроль за соответствием работ, применяемых  конструкций,
изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических  условий
и других нормативных документов.
     7.4.2. Принятие  своевременных  мер  и  контроль  за  устранением
выявленных дефектов в проектно - сметной документации.
     7.4.3. Проверка  наличия  документов,   удостоверяющих   качество
используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических  паспортов,
сертификатов и других документов).
     7.4.4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых  работ
и ответственных  конструкций  и  подписание  акта  освидетельствования
скрытых работ.
     7.4.5. Проверка  фактических  объемов,   качества   и   стоимости
выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и  визирование  акта
приемки выполненных работ КС-2.
     7.4.6. Участие  в  работе   комиссии   по   приемке   объекта   в
эксплуатацию после проведения  капитального  ремонта  многоквартирного
дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию.
     7.5. С  целью  выполнения  функций,  указанных  в   пункте   7.4,
представитель Заказчика имеет право:
     7.5.1. Проводить  совещания  с  Подрядчиком   и   участвовать   в
совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика.
     7.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать
от него устранения указанных в замечаниях недостатков.
     7.6. Представитель Заказчика не имеет права вносить  изменения  в
Договор или  требовать  от  Подрядчика  действий,  нарушающих  условия
Договора.
     7.7. Представитель Подрядчика  имеет  право  в  письменной  форме
уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика,  которые  он
считает  неправомерными,  и  получать  от  Заказчика   соответствующие
разъяснения.
     7.8. Все   действия    во    исполнение    настоящего    Договора
осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные
указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в  журнале
производства работ.
     7.9. Представитель и при необходимости  другие  должностные  лица
Подрядчика обязаны по приглашению  представителя  Заказчика  принимать
участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.
     7.10. Представитель  Заказчика   по   приглашению   представителя
Подрядчика  обязан  принимать  участие  в  совещаниях  для  обсуждения
вопросов, связанных с работами.
     7.11. Результаты совместного  обсуждения  вопросов,  связанных  с
работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются  в  виде
протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.
     7.12. С  момента  начала  работ  и  до  приемки  их   результатов
Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства  работ,  в
котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество
выполнения и условия производства работ по форме,  установленной  СНиП
12-01-2004 от 19.04.2004 N 70 "Организация строительства".
     7.13. Подрядчик может  привлечь  по  письменному  согласованию  с
Заказчиком субподрядные организации,  обладающие  необходимым  опытом,
оборудованием и персоналом, а в случаях,  предусмотренных  действующим
законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение
данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна
быть не более 50% стоимости всех работ по Договору.
     7.14. Все ископаемые  предметы  и  иные  находки,  представляющие
геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на
месте производства работ, не  являются  собственностью  Подрядчика.  В
случаи  их  обнаружения  Подрядчик  обязан  приостановить   работы   и
немедленно уведомить об этом Заказчика.

           Статья 8. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию

     8.1. Приемка  результатов  завершенных  работ  осуществляется   в
соответствии  с  ВСН  42-85(Р)  -  "Правила  приемки  в   эксплуатацию
законченных капитальным ремонтом жилых зданий  (в  редакции  изменений
N 1,  утвержденных  Приказом  Государственного   комитета   Российской
Федерации  по  строительству  и  жилищно-коммунальному  комплексу   от
06.05.1997 N 17-16), проектно - сметной документацией, а  также  иными
применимыми нормативными актами.
     8.2. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика
о завершении  работ  по  Договору  и  готовности  объекта  к  сдаче  и
представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт  по  форме
КС-2 и справку  по  форме  КС-3.  Заказчик  в  течение  5  дней  после
получения уведомления Подрядчика организует и в установленном  порядке
осуществляет  приемку  рабочей  (приемочной)   комиссией   объекта   в
эксплуатацию.
     8.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со  дня  подписания
акта приемки объекта в эксплуатацию,  а  при  проведении  капитального
ремонта по нескольким видам работ на  объекте  -  актов  о  приемке  в
эксплуатацию  рабочей  комиссией  законченных  работ  по  капитальному
ремонту объекта по всем видам работ.
     8.4. При  обнаружении  рабочей  комиссией  в   ходе   приемки   в
эксплуатацию объекта недостатков  в  выполненной  работе  составляется
акт, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их  устранения
Подрядчиком.  Подрядчик  обязан  устранить  все  обнаруженные  дефекты
своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.
     8.5. Приемка объекта в  эксплуатацию  производится  только  после
выполнения всех работ в  полном  соответствии  с  проектно  -  сметной
документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с
пунктом 8.4 Договора.
     8.6. С момента  приемки  объекта  в  эксплуатацию  Заказчиком  он
принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет  риск
возможного его повреждения или утраты.

            Статья 9. Гарантии качества по сданным работам

     9.1. Гарантии качества  распространяются  на  все  конструктивные
элементы, инженерные  системы  и  работы,  выполненные  Подрядчиком  и
субподрядчиками по Договору.
     9.2. Гарантийный срок составляет 36  месяцев  со  дня  подписания
акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик  не  докажет,  что
дефекты  произошли  вследствие  нормального  износа  объекта  или  его
частей,  или  неправильной  его  эксплуатации.  Гарантийный  срок   на
смонтированное  Подрядчиком  оборудование  соответствует  гарантийному
сроку, установленному его производителем.
     9.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить
об этом  Подрядчика.  Подрядчик  направляет  своего  представителя  на
объект не позднее ______ дней с даты получения извещения, а  в  случае
выявления дефектов,  ведущих  к  нарушению  безопасности  эксплуатации
объекта и (или) убыткам, - немедленно. Представители Сторон составляют
акт,  фиксирующий  дефекты,  и  согласовывают  порядок  и   сроки   их
устранения.  Срок  устранения  дефектов  не  должен  превышать  сроки,
необходимые  для  подготовки  производства  соответствующих  работ   и
производства таких работ более, чем на 5 рабочих дней.
     9.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта
обнаруженных  дефектов  Заказчик  составляет   односторонний   акт   с
привлечением  независимых  экспертов,  все  расходы  по  оплате  услуг
которых  при  установлении  наступления  гарантийного   случая   несет
Подрядчик.
     9.5. Если  Подрядчик  не   обеспечивает   устранение   выявленных
дефектов  в  установленные  сроки,  Заказчик   вправе   привлечь   для
выполнения этих работ другую организацию за  счет  Подрядчика,  в  том
числе в счет обеспечения исполнения  его  обязательств  по  устранению
выявленных дефектов в гарантийный период.

                  Статья 10. Ответственность сторон

     10.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством  Российской  Федерации  за  ненадлежащее
выполнение своих обязательств по Договору.
     10.2. За нарушение сроков  исполнения  обязательств  по  Договору
Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона  несет  ответственность  в
виде штрафа в размере 0,1%  (ноль  целых  одна  десятая  процента)  от
стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день просрочки до
фактического исполнения обязательств.
     10.3. За  заключение  договора  субподряда  без  согласования   с
Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в  размере  1%  (один
процент)  стоимости  работ,  переданных  на  выполнение   субподрядной
организации. При этом Заказчик вправе требовать  расторжения  договора
субподряда.
     10.4. В случае нарушения  Подрядчиком  условий  Договора  (6.1.5,
6.1.6, 6.1.7) представитель Заказчика немедленно предупреждает об этом
Подрядчика  письменным  составлением   акта   выявленного   нарушения,
подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа  Подрядчика
от подписи - в одностороннем порядке. При неустранении  Подрядчиком  в
течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику
штраф в размере 0,5% (ноль целых  пять  десятых  процента)  стоимости,
указанной в  пункте  1.2  Договора  за  каждый  день  до  фактического
устранения нарушений.
     10.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору,  а  также  возмещение  убытков,  причиненных
ненадлежащим  исполнением  обязательств,  не  освобождает  Стороны  от
фактического исполнения обязательств по Договору.
     10.6. Указанные в настоящей статье  штрафы  взимаются  за  каждое
нарушение в отдельности.
     10.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если  докажет,  что
просрочка исполнения  указанного  обязательства  произошла  вследствие
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

    Статья 11. Внесение изменений в проектно-сметную документацию

     11.1. Представитель Заказчика вправе вносить от  имени  Заказчика
изменения  в  проектно-  сметную   документацию   при   условии,   что
дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов)
указанной в пункте 1.2 Договора стоимости работ и  характер  работ  не
изменяется.
     11.2. При внесении изменений в проектно - сметную документацию  в
соответствии  с  пунктом  11.1  дополнительные   работы   оплачиваются
Заказчиком по  расценкам  в  соответствии  со  сметной  документацией,
являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
     11.3. Внесение в проектно  -  сметную  документацию  изменений  в
большем против  указанного  в  пункте  11.1  настоящей  статьи  объеме
осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной  сметы
с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного
соглашения.

             Статья 12. Обстоятельства непреодолимой силы

     12.1. Стороны освобождаются от ответственности за  частичное  или
полное неисполнение своих обязательств по Договору, если  оно  явилось
следствием возникновения обстоятельств непреодолимой  силы,  возникших
после  заключения  Договора.  К  обстоятельствам  непреодолимой   силы
относятся землетрясения,  пожары,  наводнения,  забастовки,  изменения
действующего  законодательства,  другие  чрезвычайные  обстоятельства,
влияющие на исполнение обязательств по контракту, на  которые  Стороны
не могут оказать  влияния  и  из-за  возникновения  которых  не  несут
ответственности.
     12.2. В случае  наступления  обстоятельств,  указанных  в  пункте
12.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства,  взятые
на себя по Договору,  должна  в  трехдневный  срок  сообщить  об  этих
обстоятельствах  другой  Стороне  в  письменной  форме  с  приложением
справки, выданной органами местной власти.
     12.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств  действие
Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

                Статья 13. Порядок расторжения договора

     13.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор
и  потребовать  возмещения  причиненных  убытков  в  случае  следующих
нарушений Подрядчиком условий Договора:
     13.1.1. Если  в  течение  5  дней  с  даты  подписания  Сторонами
Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора.
     13.1.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте
в течение 10 дней с установленной в  пункте  4.1  настоящего  Договора
даты начала работ.
     13.1.3. В    случае    неоднократного    нарушения    Подрядчиком
обязательств по Договору.
     13.2. При принятии Заказчиком решения о  расторжении  Договора  в
соответствии   с   пунктом   13.1   Заказчик   направляет   Подрядчику
соответствующее  уведомление  в  течении  3  рабочих   дней.   Договор
считается расторгнутым  с  момента  получения  Подрядчиком  указанного
уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен
оценить  стоимость  работ,   произведенных   Подрядчиком   к   моменту
расторжения, и  стоимость  убытков,  которые  понес  и  (или)  понесет
Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком  своих  обязательств  и
расторжения Договора.
     13.3. Если стоимость произведенных  Подрядчиком  работ  превышает
стоимость убытков, которые понес и  (или)  понесет  Заказчик,  разница
должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение
10  дней.  Если  стоимость  произведенных  Подрядчиком  работ   меньше
стоимости убытков, которые понес и  (или)  понесет  Заказчик,  разница
должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.
     13.4. В случае, если в течении 3-х месяцев Заказчиком не получено
уведомление  о  принятии  решения  органом   местного   самоуправления
муниципальных  образований  Астраханской   области   о   распределении
полученных  средств  из  бюджета  Астраханской  области   и   средств,
предусмотренных  в  бюджете  муниципального  образования  на   долевое
финансирование проведения капитального ремонта  многоквартирных  домов
между  многоквартирными  домами,  которые  включены   в   региональную
адресную программу по проведению капитального ремонта  многоквартирных
домов в соответствии с пунктом 5  статьи  20  Федерального  закона  от
21.07.2007  N 185-ФЗ  "О Фонде  содействия   реформирования   жилищно-
коммунального хозяйства" договор  может  быть  расторгнут  по  решению
Заказчика в установленном законодательством порядке.

                     Статья 14. Разрешение споров

     14.1. Спорные вопросы, возникающие в  ходе  исполнения  Договора,
разрешаются сторонами путем переговоров.
     14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров  по
поводу недостатков выполненных работ или  их  причин  и  невозможности
урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон
может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет  Сторона,
требовавшая назначения экспертизы.  В  случае  установления  нарушений
Подрядчиком условий Договора  или  причинной  связи  между  действиями
Подрядчика  и  обнаруженными  недостатками  расходы   на   экспертизу,
назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.  В  случае,  если  экспертиза
назначена по соглашению между Сторонами,  расходы  несут  обе  Стороны
поровну.
     14.3. В   случае   невозможности   урегулирования   спора   путем
переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в  арбитражный
суд  по  месту  нахождения  Заказчика  в   установленном   действующим
законодательством Российской Федерации порядке.

                       Статья 15. Прочие условия

     15.1. Все   изменения   и   дополнения   к   Договору   считаются
действительными, если они оформлены в  письменной  форме  и  подписаны
Сторонами.
     15.2. В случае изменения  адреса  либо  иных  реквизитов  Стороны
обязаны уведомить об этом друг друга в недельный  срок  со  дня  таких
изменений.
     15.3. Договор составлен в 2 подлинных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, а именно: 1 экземпляр -  Заказчику,  1  экземпляр  -
Подрядчику.
     15.4. Договор считается  заключенным  с  момента  его  подписания
Сторонами и вступает в силу со дня получения Заказчиком уведомления  о
принятии  решения  органом   местного   самоуправления   муниципальных
образований Астраханской области о распределении полученных средств  и
предусмотренных в местном бюджете средств  на  долевое  финансирование
проведения   капитального   ремонта   многоквартирных   домов    между
многоквартирными домами,  которые  включены  в  региональную  адресную
программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов,  и
действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
     15.5. Расторжение Договора на основании  пункта  13.4  настоящего
договора  не  возлагает  на  Заказчика  ответственности   за   убытки,
причиненные Подрядчику таким расторжением.

              Статья 16. Приложения к настоящему договору

     Приложениями   к   настоящему   Договору,    составляющими    его
неотъемлемую часть, являются следующие документы:
     N 1. ____________________________________________________________
     N 2. ____________________________________________________________

            Статья 17. Местонахождение и реквизиты Сторон

     17.1. Заказчик: _________________________________________________
     Местонахождение: ________________________________________________
     Реквизиты: ______________________________________________________
     17.2. Подрядчик: ________________________________________________
     Местонахождение: ________________________________________________
     Реквизиты: _____________________________________________________

                            Подписи Сторон

     Заказчик                               Подрядчик

     "_____"____________ 20____г.           "_____"___________ 20__ г.

     М.П.                                   М.П.


                                                  Приложение N 2
                                                  к типовой конкурсной
                                                  документации

                                Заявка
   на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
             (указать наименование работ, объект и адрес)
     1. Участник:

     |—————————————————————————————————————|————————————————————|
     | 1.1. Наименование юридического лица |                    |
     |—————————————————————————————————————|————————————————————|
     | 1.2. ИНН                            |                    |
     |—————————————————————————————————————|————————————————————|
     | 1.3. Юридический адрес              |                    |
     |—————————————————————————————————————|————————————————————|
     | 1.4. Фактический адрес              |                    |
     |—————————————————————————————————————|————————————————————|
     | 1.5. Контактный телефон (факс)      |                    |
     |—————————————————————————————————————|————————————————————|
     | 1.6. Контактное лицо                |                    |
     |—————————————————————————————————————|————————————————————|
     2. Электронный адрес участника ________________________________ ,
     3. Участник ___________________________________________________ ,
       (является, не является, основание освобождения от уплаты
                        НДС в случае наличия)
плательщиком налога на добавленную стоимость.
     4. Участник ____________________ выданное саморегулируемой
                   имеет (не имеет)
организацией свидетельство о  допуске  к  работам,  которые  оказывают
влияние на безопасность объектов капитального  строительства  согласно
перечню видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке  проектной
документации, по строительству,  реконструкции,  капитальному  ремонту
объектов капитального  строительства,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность  объектов   капитального   строительства,   утвержденному
приказом Министерства регионального развития Российской  Федерации  от
30.12. 2009 N 624
     Пункт   5(Исключен  -  Постановление  Правительства  Астраханской
области от 02.12.2011 г. N 508-П)
     5. Конкурсная  документация  изучена  нами  в  полном  объеме   и
признана полной и  достаточной  для  подготовки  настоящей  конкурсной
заявки.
     6. Подтверждаем соответствие требованиям:
     - деятельность  не  приостановлена  в  порядке,   предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
     - отсутствие  просроченной  задолженности  перед  бюджетами  всех
уровней или государственными внебюджетными фондами;
     - участник не находится в процессе  ликвидации  или  в  процедуре
банкротства;
     - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.
     7. Предлагаем следующие условия выполнения договора на выполнение
работ:

|———|———————————————————————————————————|—————————————|———————————————|
| N |                Наименование       | Единица из- | Значение (все |
|п/п|                                   |   мерения   |значения указы-|
|   |                                   |             | ваются цифра- |
|   |                                   |             |      ми)      |
|———|———————————————————————————————————|—————————————|———————————————|
| 1 |                      2            |      3      |       4       |
|———|———————————————————————————————————|—————————————|———————————————|
| 1 |Цена договора, в том числе налог на|    Рубли    |               |
|   |добавленную стоимость (при наличии)|             |               |
|———|———————————————————————————————————|—————————————|———————————————|
| 2 |Срок выполнения работ              | Календарные |               |
|   |                                   |     дни     |               |
|   |                                   |с даты начала|               |
|   |                                   |    работ    |               |
|———|———————————————————————————————————|—————————————|———————————————|

     8. Информация  для  оценки  подкритериев  критерия  "квалификация
участника"

|———————|——————————————————————————————————————————————|—————————|———————————————|
| N п/п |                 Наименование                 |Единица  | Значение (все |
|       |                                              |измерения|значения указы-|
|       |                                              |         | ваются цифра- |
|       |                                              |         |      ми)      |
|———————|——————————————————————————————————————————————|—————————|———————————————|
|   1   | Опыт работы, в том числе:                    | ед.     |               |
|       |——————————————————————————————————————————————|         |———————————————|
|       | количество успешно завершенных объектов-     |         |               |
|       | аналогов за последний год по видам работ (не |         |               |
|       | подтвержденных документально)                |         |               |
|       |——————————————————————————————————————————————|         |———————————————|
|       | количество успешно завершенных объектов-     |         |               |
|       | аналогов за последний год по видам работ,    |         |               |
|       | подтвержденных представленными договора-     |         |               |
|       | ми на выполнение работ и другими докумен-    |         |               |
|       | тами                                         |         |               |
|———————|——————————————————————————————————————————————|—————————|———————————————|
|   2   | Квалификация персонала (наличие квалифи-     |         |               |
|       | цированного инженерного персонала), в том    |         |               |
|       | числе:                                       |         |               |
|       |——————————————————————————————————————————————|         |———————————————|
|       | с опытом работы более 10 лет и стажем рабо-  |         |               |
|       | ты в организации более 2-х лет               |         |               |
|       |——————————————————————————————————————————————|         |               |
|       | - с опытом работы более 5 лет                |         |               |
|———————|——————————————————————————————————————————————|—————————|———————————————|
|   3   | Соблюдение техники безопасности (кол-во не-  |     ед. |               |
|       | счастных случаев при производстве работ за   |         |               |
|       | последние 2 года)                            |         |               |
|———————|——————————————————————————————————————————————|—————————|———————————————|
|   4   | Участие в судебных заседаниях в качестве от- | ед.     |               |
|       | ветчика по делам об исполнении договорных    |         |               |
|       | обязательств по договорам на выполнение ра-  |         |               |
|       | бот за последние 2 года (проигранные арбит-  |         |               |
|       | ражные дела)                                 |         |               |
|———————|——————————————————————————————————————————————|—————————|———————————————|
     9. Нами  внесено   денежное   обеспечение   заявки   в   размере
______________________________________________________________ рублей,
______________________________________________________________________
                        (дата, номер платежного поручения)
     10. Обеспечение    заявки    просим    возвратить     на     счет
______________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________
         (указываются реквизиты банковского счета участника для возврата
                                   обеспечения)

     Должность,
     подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать


                                                  Приложение N 3
                                                  к типовой конкурсной
                                                  документации

                                Опись
                 входящих в состав заявки документов
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
                       (наименование участника)
подтверждает, что для  участия  в  конкурсе  на  выполнение  работ  по
капитальному ремонту
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
             (указать наименование работ, объект и адрес)
в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные  документы,
содержание описи и состав заявки совпадают.

            |————————————————————————|———————————————————|
            | Наименование документа | Количество листов |
            |————————————————————————|———————————————————|
            |                        |                   |
            |————————————————————————|———————————————————|
            |                        |                   |
            |————————————————————————|———————————————————|

     Должность,
     подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать


                                                  Приложение N 4
                                                  к типовой конкурсной
                                                  документации

                        Доверенность N ______

     Место составления ______________________
     Дата выдачи________________

     Настоящей доверенностью _________________________________________
                       (наименование участника)
в лице _____________________________________________________________ ,
      (должность руководителя участника, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании __________________________________________ ,
                                  (устава, положения и т.п.),
уполномочивает
  ____________________________________________________________________
    (фамилия, имя, отчество лица, которому выдается доверенность и
          реквизиты документа, удостоверяющего его личность)
осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать  заявку
на участие в конкурсе на  выполнение  работ  по  капитальному  ремонту
______________________________________________________________________
  __________________________________________________________________ .
                 (наименование работ, объект и адрес)
     Настоящая доверенность выдана сроком на _______________________ .

     Подпись _________________________________________ удостоверяю.
     (фамилия, имя, отчество лица, которому выдается доверенность)

     Должность,
     подпись уполномоченного лица, печать


                                                  Приложение N 5
                                                  к типовой конкурсной
                                                 документации

            Сведения о составе и квалификации специалистов
 |———|—————|———————————|————————|———————————|———————————|——————————|
 |   | ФИО |Должность в|  Стаж  |Стаж работы| Название  |Примечания|
 |   |     |организации|работы в|     в     | учебного  |          |
 |   |     |           |отрасли |организации|заведения и|          |
 |   |     |           |        |           |    год    |          |
 |   |     |           |        |           | окончания |          |
 |———|—————|———————————|————————|———————————|———————————|——————————|
 | 1 |     |           |        |           |           |          |
 |———|—————|———————————|————————|———————————|———————————|——————————|
 | 2 |     |           |        |           |           |          |
 |———|—————|———————————|————————|———————————|———————————|——————————|
 | 3 |     |           |        |           |           |          |
 |———|—————|———————————|————————|———————————|———————————|——————————|
     Итого:
     - количество специалистов с опытом работы более 10 лет  и  стажем
работы в организации более 2 лет: ________ человек.
     - количество специалистов с опытом работы более 5 лет  __________
человек.
     Среднесписочная численность работников участника на дату подачи
заявки:
__________________________________________________________________
Прилагаются  следующие  документы  в   отношении   каждого   работника
(заверенные участником):

     1. Копия паспорта в количестве ____ ед.
     2. Копия диплома в количестве ____ ед.
     3. Копия трудовой книжки в количестве ____ ед.

     Должность,
     подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать


                                                        Приложение N 2
                                                        к Порядку

              Извещение о проведении открытого конкурса
             на выполнение работ по капитальному ремонту

Дата публикации извещения: ___________________________________________
Предмет конкурса: право заключения договора  на  выполнение  работ  по
капитальному ремонту многоквартирного дома.
Адрес многоквартирного дома: _________________________________________
_____________________________________________________________________.
Работы (объекты): ____________________________________________________
_____________________________________________________________________.
                         (перечислить работы)
Заказчик _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
     (наименование, ИНН, телефон, адрес, адрес электронной почты,
                      контактное лицо заказчика)
Организатор конкурса _________________________________________________
____________________________________________________________________ .
  (наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное
                      лицо организатора конкурса)
Начальная  (максимальная)   цена   договора   на   выполнение   работ:
___________
___________________________________________________________ рублей.
Дата начала работ___________________________________________________ .
Официальный интернет-сайт для публикации _____________________________
____________________________________________________________________ .
Место,    дата    и    время    вскрытия    конвертов    с    заявками
_____________________
____________________________________________________________________ .
Обеспечение заявки__________________________________________________ .

Обеспечение договора________________________________________________ .
Приложение: конкурсная документация в составе:
1) Общие  положения,   требования   к   участникам   конкурса,   формы
документов.

2) Проектно - сметная документация, в составе:
____________________________________________________________________ .
                       (перечислить документы)
3). Договор на выполнение работ (проект).


                                                        Приложение N 3
                                                        к Порядку

              Информация о проведении открытого конкурса
             на выполнение работ по капитальному ремонту
Дата _________________________________________________________________

Предмет конкурса: право заключения договора  на  выполнение  работ  по
капитальному ремонту многоквартирного дома.
______________________________________________________________________
             (наименование субъекта Российской Федерации)
______________________________________________________________________
              (наименование муниципального образования)

Адрес многоквартирного дома: _________________________________________

Работы (объекты): ____________________________________________________
______________________________________________________________________
                         (перечислить работы)
Заказчик
______________________________________________________________________
    (наименование, ИНН, телефон, адрес, контактное лицо заказчика)
Организатор конкурса _________________________________________________
______________________________________________________________________
  (наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное
                     лицо организатора конкурса)
Начальная  (максимальная)   цена   договора   на   выполнение   работ:
_____________________________________________ рублей.
Дата начала работ: ___________________________________________________
Дата вскрытия конвертов: _____________________________________________
Место,    дата    и    время    вскрытия    конвертов    с    заявками
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Официальное извещение и конкурсная документация опубликованы на
интернет-сайте________________________________________________________


                                                        Приложение N 4
                                                        к Порядку

                               Протокол
     вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
  на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
                 (наименование работ, объект и адрес)
_____________________________________ ________________________
(место проведения вскрытия конвертов)             (дата)


     Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии ________________________________________________
Секретарь комиссии ___________________________________________________
Члены комиссии _______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
                 (фамилия, имя, отчество, должность)

     Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:
______________________________________________________________________

     Время начала вскрытия конвертов _________________________________

На   процедуре   вскрытия   конвертов   присутствовали   представители
участников
конкурса:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
    (наименование организации, фамилия, имя, отчество, должность,
                       реквизиты доверенности)
     По  приглашению  организатора  конкурса  на  процедуре   вскрытия
конвертов присутствовали:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
                 (фамилия, имя, отчество, должность)

     Организатором   конкурса   было   получено   и   зарегистрировано
____________ заявок.

     До вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала, что  они
не повреждены и  упакованы  способом,  не  позволяющим  просмотр  либо
изъятие вложений.
     Конкурсная комиссия,  вскрыв  конверты,  установила,  что  заявки
поданы от следующих организаций:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
               (наименование участника конкурса, адрес)

     Конкурсная комиссия  рассмотрела  конкурсные  заявки  на  предмет
определения полномочий лиц,  подавших  заявки,  а  также  соответствия
конкурсных заявок требованиям конкурсной  документации  (приложение  к
настоящему протоколу).
     По результатам рассмотрения заявок  конкурсная  комиссия  решила,
что к участию в конкурсе допускаются следующие организации:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
     По результатам рассмотрения заявок  конкурсная  комиссия  решила,
что к участию в конкурсе не допускаются следующие организации:

                |——————————————————————————|—————————|
                | Наименование организации | Причина |
                |——————————————————————————|—————————|
                |                          |         |
                |——————————————————————————|—————————|
                |                          |         |
                |——————————————————————————|—————————|
                |                          |         |
                |——————————————————————————|—————————|


Председатель конкурсной комиссии _____________________________________
Члены конкурсной комиссии ____________________________________________
______________________________________________________________________
                              (подписи)

                                                                                            Приложение
                                                                                            к протоколу вскрытия
                                                                                            конвертов с заявками на
                                                                                            участие в открытом конкурсе
                                                                                            от

                                            Сводная таблица конкурсных заявок
|—————|——————————————|—————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————————|——————————|————————————|————————|———————|——————————|
|  N  |              | Документ,   | Доку-    | Инфор-  | Докумен-  | Нотари-  | Нотари-    | Нотари-  | Оригинал   | Справ- | Цена  | Отметка  |
| п/п | Наименование | подтвер-    | мент,    | мация о | ты,  под- | ально    | ально  за- | ально    | или  нота- | ка  из | кон-  | о    со- |
|     |  участника,  | ждающий     | подтвер- | составе | твер-     | заверен- | веренная   | заверен- | риально    | нало-  | курс- | блюде-   |
|     |    адрес     | полномо-    | ждаю-    | и ква-  | ждающие   | ные  ко- | копия      | ная  ко- | заверенная | гового | ной   | нии тре- |
|     |              | чия лица на | щий      | лифика- | опыт  ра- | пии  уч- | свиде-     | пия сви- | копия  вы- | органа | заяв- | бований  |
|     |              | осуществ-   | внесе-   | ции ра- | боты (ко- | реди-    | тельства о | детель-  | писки   из | о раз- | ки    | к допус- |
|     |              | ление дей-  | ние      | ботни-  | пии дого- | тельных  | постанов-  | ства   о | Единого    | мере   |       | ку    на |
|     |              | ствий от    | обеспе-  | ков     | воров  на | доку-    | ке на учет | государ- | государст- | задол- |       | участие  |
|     |              | имени уча-  | чения    |         | выполне-  | ментов   | в  налого- | ствен-   | венного    | женно- |       | в   кон- |
|     |              | стника      |          |         | ние   ра- |          | вом  орга- | ной  ре- | реестра    | сти    |       | курсе    |
|     |              |             |          |         | бот)      |          | не         | гистра-  | юридиче-   |        |       |          |
|     |              |             |          |         |           |          |            | ции      | ских лиц   |        |       |          |
|—————|——————————————|—————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————————|——————————|————————————|————————|———————|——————————|
|  1  |      2       |      3      |    4     |    5    |     6     |    7     |     8      |    9     |     10     |   11   |  12   |    13    |
|—————|——————————————|—————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————————|——————————|————————————|————————|———————|——————————|
|  1  |              |             |          |         |           |          |            |          |            |        |       |          |
|—————|——————————————|—————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————————|——————————|————————————|————————|———————|——————————|
|  2  |              |             |          |         |           |          |            |          |            |        |       |          |
|—————|——————————————|—————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————————|——————————|————————————|————————|———————|——————————|
Председатель конкурсной комиссии __________________________________
Члены конкурсной комиссии ________________________________________
                                             (подписи)


                                        Приложение N 5
                                        к Порядку


                               Протокол
     оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
  на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
                 (наименование работ, объект и адрес)
___________________________________ __________________
(место проведения оценки и сопоставления заявок) (дата)

     Состав конкурсной комиссии:

Председатель комиссии ________________________________________________
Секретарь комиссии ___________________________________________________
Члены комиссии _______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
                 (фамилия, имя, отчество, должность)
     На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок  проступили
заявки следующих участников конкурса:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ .
               (наименование участника конкурса, адрес)

     Оценка  заявок  проведена  конкурсной  комиссией  по   критериям,
установленным пунктом конкурсной документации.
     Результаты оценки заявок  по  критериям  "цена  договора",  "срок
выполнения работ" и "квалификация участника" отражены в  приложении  к
настоящему протоколу.
     Конкурсная комиссия  произвела  суммирование  результатов  оценки
заявок.
     По результатам  оценки  и  сопоставления  заявок,  представленным
заявкам присвоены следующие номера:
     1. ______________________________________________________________
     2. ______________________________________________________________
     3. ______________________________________________________________
     4. ___________________________________________________ и т.д.

     Победителем конкурса признана ___________________________________
____________________________________________________________________ .
                      (наименование организации)
     Организатору  конкурса  поручается  в  пятидневный  срок  со  дня
подписания  настоящего  протокола  осуществить   возврат   обеспечения
конкурсной  заявки  участникам,  за  исключением  участников,  заявкам
которых присвоены 1 и 2 номера.
     Председатель конкурсной комиссии ________________________________
     Члены конкурсной комиссии _______________________________________
                                             (подписи)


                                        Приложение
                                        к протоколу оценки и
                                        сопоставления заявок на
                                        участие в открытом конкурсе
                                        от
               Оценка заявок по критериям и подкритериям
|—————|————————————|——————————————|———————————————|————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|
|  N  |  Наимено-  | Дата и время | Критерий "це- | Критерий "срок |                         Критерий "квалификация участника"                          | ИТО- |
| п/п | вание уча- | регистрации  | на договора"  | выполнения ра- |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|  ГО  |
|     |   стника   |    заявки    |               |      бот"      |                                 подкритерии                                 | балл |      |
|     |            |              |————————|——————|—————————|——————|————————|————————|————————|——————————|————————|——————————|————————|——————————|——————|——————|
|     |            |              | рублей | балл | показа- | балл |  опыт  | штраф- | квали- |  штраф-  | соблю- |  штраф-  | проиг- |  штраф-  |      |      |
|     |            |              |        |      |  тель   |      | работы |  ной   | фика-  | ной балл | дение  | ной балл | ранные | ной балл |      |      |
|     |            |              |        |      |         |      |        |  балл  |  ция   |          | техни- |          | арбит- |          |      |      |
|     |            |              |        |      |         |      |        |        | персо- |          |   ки   |          | ражные |          |      |      |
|     |            |              |        |      |         |      |        |        |  нала  |          | безо-  |          |  дела  |          |      |      |
|     |            |              |        |      |         |      |        |        |        |          | пасно- |          |        |          |      |      |
|     |            |              |        |      |         |      |        |        |        |          |  сти   |          |        |          |      |      |
|—————|————————————|——————————————|————————|——————|—————————|——————|————————|————————|————————|——————————|————————|——————————|————————|——————————|——————|——————|
|  1  |     2      |      3       |   4    |  5   |    6    |  7   |        8        |         9         |        10         |        11         |  12  |  13  |
|—————|————————————|——————————————|————————|——————|—————————|——————|————————|————————|————————|——————————|————————|——————————|————————|——————————|——————|——————|
|  1  |            |              |        |      |         |      |        |        |        |          |        |          |        |          |      |      |
|—————|————————————|——————————————|————————|——————|—————————|——————|————————|————————|————————|——————————|————————|——————————|————————|——————————|——————|——————|
|  2  |            |              |        |      |         |      |        |        |        |          |        |          |        |          |      |      |
|—————|————————————|——————————————|————————|——————|—————————|——————|————————|————————|————————|——————————|————————|——————————|————————|——————————|——————|——————|

Председатель конкурсной комиссии __________________________________
Члены  конкурсной  комиссии   ________________________________________
                                        (подписи)