Постановление Правительства Калининградской области от 06.05.2006 № 299

 



                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                         

                ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ                 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             


         О мерах по совершенствованию государственных закупок         
                   для нужд Калининградской области                   


     В целях реализации Федерального закона "О размещении  заказов  на
поставки    товаров,   выполнение   работ   и   оказание   услуг   для
государственных  и  муниципальных   нужд",   достижения   максимальной
эффективности   и   экономного   расходования  бюджетных  средств  при
заключении государственных контрактов на поставки товаров,  выполнение
работ, оказание услуг для государственных нужд Калининградской области
Правительство Калининградской области

                            ПОСТАНОВЛЯЕТ:                             

     1.  Утвердить  примерные  формы  государственных  контрактов   на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
нужд Калининградской области согласно приложениям N 1, N 2, N 3.
     2.   Руководителям   органов   исполнительной   власти   области,
руководителям  государственных  учреждений  области  и государственных
унитарных   предприятий   области   при   заключении   государственных
контрактов  на  поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд Калининградской области:
     - руководствоваться настоящим Постановлением исходя из того,  что
примерные  формы  государственных  контрактов  устанавливают  основные
положения контрактов, в которые могут  в  соответствии  с  действующим
законодательством  вноситься  изменения  и  дополнения,  вытекающие из
специфики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг;
     - не допускать отступлений от  установленных  примерными  формами
государственных    контрактов   условий   ответственности   продавцов,
подрядчиков,  исполнителей;  незаконности  одностороннего  отказа   от
исполнения  государственного  контракта, а также изменений и уточнений
условий о цене в течение всего срока действия контракта, в  том  числе
дополнительными соглашениями.
     3. Рекомендовать органам местного самоуправления  при  заключении
муниципальных   контрактов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,
оказание услуг применять  формы  контрактов,  утвержденные  пунктом  1
данного Постановления.
     4. Аппарату Правительства Калининградской  области  (А.В.  Торбе)
обеспечить  опубликование  данного  Постановления в средствах массовой
информации.
     5. Постановление вступает в силу со дня подписания.


     6 мая 2006 г. 
     N 299                        


     Вице-премьер Правительства                   Ю.С. Шалимов
     Калининградской области
                                       



                                                        Приложение N 1
                                                       к Постановлению
                                                         Правительства
                                               Калининградской области
                                                от 6 мая 2006 г. N 299

                   Примерный государственный контракт
              на поставку товаров для государственных нужд
                         Калининградской области


___________________________________________________________________,
именуемое    в    дальнейшем    Государственным   заказчиком,   в
лице
______________________________________________________________________
_,
действующего    на    основании    Положения,   с   одной   стороны,
и
______________________________________________________________________
_,
   (полное наименование организации, индивидуального предпринимателя)
именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице
____________________________,
действующего на основании
_____________________________________________,
с  другой  стороны,  в  соответствии с протоколом оценки и
сопоставления
заявок   на   участие   в   открытом   конкурсе   на   право
заключения
государственного контракта на поставку от _______________ года N
______,
заключили  настоящий  государственный  контракт,  именуемый в
дальнейшем
контрактом, о нижеследующем:

                          1. Предмет контракта

    1.1. Поставщик обязуется поставить
________________________________,
именуемые далее товаром, для
__________________________________________,
а    Государственный    заказчик    обязуется    оплатить
поставленный
Получателю  и  принятый  им  товар  на условиях конкурса в
номенклатуре,
количестве  и  сроки, указанные в техническом задании (приложение 1),
по
ценам,   указанным  в  спецификации  (приложение  2),  которые
являются
неотъемлемой частью контракта.
    1.2.    Качество   поставляемого   товара   должно
соответствовать
действующим  стандартам,  техническим  условиям,  техническому заданию
к
конкурсной документации.
    Качество  товара  удостоверяется  сертификатом  соответствия
системы
сертификации ГОСТ Р или паспортом качества изготовителя.

                       2. Цена и порядок расчетов

    2.1.    Общая    сумма    настоящего    государственного
контракта
составляет ___________ (_________________) рублей, с учетом НДС.
    2.2.    Заключение    дополнительных    соглашений   по
пересмотру
первоначально  установленной  общей  стоимости  настоящего  контракта
не
допускается.
    2.3.   Оплата  товара  осуществляется  путем  перечисления
денежных
средств  Государственным  заказчиком  на  расчетный  счет  поставщика
в
порядке, установленном настоящим контрактом.
    2.4.   Платежи  по  настоящему  Контракту  осуществляются  в
валюте
Российской Федерации (в рублях).
    2.5. Государственный заказчик перечисляет поставщику аванс в
размере
_________________ руб. в течение _____________ дней с момента
заключения
настоящего контракта.
    2.6.  Окончательный  расчет  по настоящему контракту
Государственный
заказчик производит в течение _____________ дней после поставки товара
и
подписания сторонами акта приема-передачи товара.*

    * Контракт  может предусматривать иные варианты расчетов - за
каждый
период поставки, отсутствие аванса и т.д.

                     3. Права и обязанности сторон

    3.1. Поставщик обязуется:
    - поставить товар по адресу:
_______________________________________
на условиях   настоящего   Контракта   в   соответствии   с
прилагаемой
к нему спецификацией;
    - обеспечить бесплатное гарантийное обслуживание в течение
_________
______________________________________________________________________
_;
    - направить Государственному заказчику  счет-фактуру  на
отгруженный
товар, оформленный в соответствии с действующим законодательством.
    Односторонний  отказ  Поставщика от выполнения принятых
обязательств
не допускается.
    3.2. Поставщик вправе:
    -  получать консультации Государственного заказчика, необходимые
для
исполнения настоящего Контракта,
    -  в  случае  полного или частичного невыполнения условий
настоящего
контракта  по  вине  Государственного  заказчика вправе требовать с
него
возмещения  причиненных  убытков  в  порядке,  установленном
действующим
законодательством Российской Федерации.
     Государственный заказчик обязуется:
    -  оплатить  поставляемый  товар  в порядке и на условиях
настоящего
Контракта;
    -  консультировать  поставщика  по  вопросам  выполнения
настоящего
Контракта;
    -  осуществить  приемку товара в соответствии с условиями
настоящего
Контракта.
    3.3. Государственный заказчик вправе:
    -  в  случае  полного или частичного невыполнения условий
настоящего
Контракта  по  вине  Поставщика  требовать у него возмещения
причиненных
убытков   в   порядке,   установленном   действующим
законодательством
Российской Федерации;
    -  осуществлять  контроль  за  выполнением  настоящего Контракта
без
вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.
    3.4.  По  факту  поставки  оформляется двусторонний акт
приема-сдачи
товара,    который    подписывается   Государственным   заказчиком
или
уполномоченным им лицом и Поставщиком и скрепляется печатями.
    3.5.  Товар,  не  соответствующий требованиям, указанным в
настоящем
Контракте, считается непоставленным.
    3.5.  Право  собственности  на  товар  переходит  к
Государственному
заказчику с момента его передачи в установленном порядке.

                       4. Ответственность сторон

    4.1.  Стороны несут ответственность за невыполнение или
ненадлежащее
исполнение    своих    обязательств   в   соответствии   с
действующим
законодательством.
    4.2.  В случае нарушения Поставщиком существенных условий
настоящего
контракта Государственный заказчик прекращает финансирование контракта
и
требует возврата ранее перечисленных средств в неисполненной части.
    4.3.   В   случае   задержки  поставки  Товара  сверх
установленных
контрактом  сроков,  Государственный  заказчик  вправе  вычитать из
цены
контракта  сумму неустойки, эквивалентную 0,5%  от суммы
непоставленного
товара  за  каждый  день  просрочки  путем уменьшения суммы перевода
при
окончательном расчете.
    4.4.    В    случае    использования   Поставщиком   полученных
от
Государственного   заказчика   средств   не   по  назначению,
Поставщик
возвращает  Государственному  заказчику  полученную  и нецелевым
образом
использованную сумму по контракту.
    4.5.   В   случае   обнаружения   недостатков   товара  либо
товара
несоответствующего качества, Государственный заказчик вправе
потребовать
от Поставщика:
    -  безвозмездного  устранения  недостатков  товара  в
согласованные
сроки;
    - соответствующего уменьшения установленной цены;
    -  возмещения  понесенных  Государственным  заказчиком  расходов
по
исправлению недостатков своими силами или третьими лицами;
    -  произвести  замену  товаром надлежащего качества в соответствии
с
настоящим контрактом.
    4.6.  В  случае невыполнения в установленный срок условий
контракта,
Поставщик  уплачивает  Государственному  заказчику  неустойку  в
размере
_______%  от  стоимости  недопоставленной  продукции  за  каждый
период
поставки (поставка  некачественного  товара,   с    повреждениями
при
транспортировке  считается  недопоставкой).  Неустойка  взыскивается
до
фактического   исполнения   обязательств   с   учетом
недопоставленного
количества  товара  в  предыдущем  периоде  поставки.  При
невыполнении
обязательств,  кроме  неустойки  Поставщик  также  возмещает
понесенные
Государственным  заказчиком  убытки (график поставки указан в
приложении
N 3, являющемся неотъемлемой частью настоящего контракта).
    4.7.   В  случае  просрочки  исполнения  Государственным
заказчиком
обязательств,  предусмотренных  настоящим  контрактом,  поставщик
вправе
потребовать  уплаты  неустойки  (штрафа, пеней). Неустойка (штраф,
пени)
исчисляется   за   каждый   день  прострочки  исполнения
обязательства,
предусмотренного  контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после
дня
истечения  установленного  контрактом  срока  исполнения
обязательства.
Размер  такой  неустойки (штрафа, пеней) составляет 1/300 действующей
на
день   неуплаты   неустойки   (штрафа,  пеней)  ставки
рефинансирования
Центрального   банка   Российской  Федерации.  Государственный
заказчик
освобождается  от  уплаты  неустойки  (штрафа,  пеней) если докажет,
что
просрочка   исполнения  указанного  обязательства  произошла
вследствие
непреодолимой силы или по вине другой стороны.
    4.8.   В  случае  полного  или  частичного  невыполнения
настоящего
Государственного контракта одной из сторон, последняя обязана
возместить
другой стороне причиненные в результате этого убытки.
    4.9. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с
ненадлежащим
исполнением  сторонами  своих  обязательств  по настоящему контракту,
не
освобождают  нарушившую условия контракта сторону от выполнения
принятых
обязательств.
    4.10.  Стороны  освобождаются от ответственности за неисполнение
или
ненадлежащее  исполнение  обязательств  по настоящему контракту в
случае
наступления форс-мажорных обстоятельств.
    Под  форс-мажорными  обстоятельствами  понимается  наступление
таких
обстоятельств,    при    которых   Стороны,   действующие   с
разумной
осмотрительностью,  по  независящим  от  них причинам не могут
исполнить
обязательства  надлежащим  образом: в частности, к таким
обстоятельствам
относятся   военные   действия,   стихийные  бедствия,  решения
органов
исполнительной   власти,  обязательные  для  выполнения
Государственным
заказчиком  и  Поставщиком,  делающие  невозможным надлежащее
исполнение
обязательств по настоящему контракту.
    При   наступлении   форс-мажорных   обстоятельств   стороны
обязаны
известить друг друга о наступлении указанных обстоятельств в
трехдневный
срок  с  подтверждением  их  факта актами компетентных органов. В
случае
невыполнения   настоящего   условия  виновная  сторона  не  имеет
права
ссылаться  на  любое из вышеуказанных обстоятельств и обязана
возместить
все   убытки,   вызванные  неисполнением  или  ненадлежащим
исполнением
обязательств по настоящему контракту.

                5. Обеспечение исполнения обязательств *

    5.1.  Исполнение       обязательств       Поставщика
обеспечено
______________________________________________________________________
__
(банковской   гарантией,   страхованием  ответственности  по
контракту,
передачей заказчику в залог денежных средств).

    * Заполняется  в  случае,  если  в  извещении о проведении
открытого
конкурса   и   конкурсной   документации   было  установлено
требование
обеспечения исполнения обязательств

                          6. Разрешение споров

    6.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в
процессе
исполнения   настоящего  контракта,  разрешаются  путем  переговоров
на
основании действующего законодательства и обычаев делового оборота.
    6.2.  Споры,  не  урегулированные  путем  переговоров, разрешаются
в
Арбитражном   суде  Калининградской  области  в  порядке,
установленном
действующим законодательством.

                       7. Заключительные положения

    7.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу  с  момента  подписания
и
действует до __________________________________________. Истечение
срока
действия  контракта  не  освобождает  стороны от обязательств,
возникших
в   период  действия  контракта,  а  также  от  ответственности  за
его
нарушение.
    7.2.  Все  сообщения, уведомления, извещения по настоящему
контракту
осуществляются  в  письменной  форме и направляются сторонами друг
другу
заказной почтой или по факсу.
    7.3.  В  случае  изменения  адреса  или платежных реквизитов
стороны
обязаны  проинформировать об этом друг друга в течение 10 дней с
момента
наступления   изменений,   в  противном  случае  негативные
последствия
возлагаются на участника договора, не известившего об этих изменениях.
    7.4.  Настоящий  контракт  может  быть  изменен,  дополнен только
по
соглашению  сторон.  Любые изменения, дополнения к контракту
оформляются
письменно    в    виде   дополнительных   соглашений   и
подписываются
уполномоченными представителями сторон.
    7.5.  Настоящий  контракт  составлен  в  двух  экземплярах,
имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.
    7.6. Все приложения к контракту являются его неотъемлемыми
частями.
    7.7.  По  всем  вопросам,  не  урегулированным настоящим
контрактом,
стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

    Приложения:

Приложение 1        Техническое задание
Приложение 2        Спецификация
Приложение 3        График поставки

    Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

    Государственный заказчик:                           Поставщик:

    _________________________
________________________
    _________________________
________________________
    _________________________
________________________

    М.П.                                        М.П.



                                                        Приложение N 2
                                                       к Постановлению
                                                         Правительства
                                               Калининградской области
                                                от 6 мая 2006 г. N 299

         Примерный государственный контракт на выполнение работ
            для государственных нужд Калининградской области

г. Калининград                           "____" ______________ 2006
года


___________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем Государственным заказчиком, в лице
_____________,
действующего    на    основании    Положения,   с   одной   стороны,
и
______________________________________________________________________
_,
   (полное наименование организации, индивидуальный предприниматель,
                            физическое лицо)
именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице
______________________________,
действующего на основании
_____________________________________________,
с другой стороны, в соответствии с  протоколом  оценки  и
сопоставления
заявок   на   участие   в   открытом   конкурсе   на   право
заключения
государственного  контракта  на  выполнение работ от ________ года N
___
заключили  настоящий  государственный  контракт,  именуемый в
дальнейшем
контрактом, о нижеследующем:

                          1. Предмет контракта

    1.1.  По  настоящему  контракту  Подрядчик обязуется в
установленный
срок по заданию Государственного заказчика выполнить и передать
________
______________________________________________ (далее - работы)
согласно
техническому заданию (приложение 1) для
_______________________________,
а Государственный заказчик принять и оплатить выполненные работы.
    1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с
__________________,
утвержденной   в   установленном   порядке,  технической
документацией,
определяющей объем, содержание работ и предъявляемые  к  ним
требования,
а также условиями настоящего контракта.

                        2. Срок выполнения работ

    2.1. Сроки  выполнения  работ  по  настоящему контракту
определяются
сторонами   календарным   графиком   работ   (приложение  2),
являющимся
неотъемлемой частью настоящего контракта.
    2.2. Начало выполнения работ по настоящему контракту
______________.
    2.3. Конечный срок выполнения работ по настоящему контракту
_______.

                 3. Стоимость работ и порядок расчетов

    3.1.  Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работ
определяется
документацией  (приложение  3),  которая  является  неотъемлемой
частью
настоящего контракта, и составляет       рублей, в том числе НДС
_______
(_____________________) руб.
    Заключение  дополнительных  соглашений  по  пересмотру
первоначально
установленной общей стоимости настоящего контракта не допускается.
    3.2. Оплата     выполненных     Подрядчиком    работ
производится
Государственным заказчиком по мере поступления бюджетных средств.
    Оплата  выполненных  работ осуществляется в пределах годового
лимита
финансирования    работ,    установленных    областным    бюджетом
на
соответствующий год.
    3.3.  Основанием  для  оплаты выполненных Подрядчиком работ
являются
акты о приемке выполненных работ и справка о стоимости выполненных
работ
и затрат по установленной форме.
    3.4.  Работы,    выполненные    Подрядчиком    с   отклонениями
от
____________________________________, технического задания на
проведение
работ  и  требований  исходных  данных  или  нормативно-правовых
актов,
оформляются  актом  и не подлежат оплате Государственным  заказчиком
до
устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

                     4. Права и обязанности сторон

    4.1.    Государственный    заказчик   (или   по   его
распоряжению
уполномоченное лицо):
    4.1.1. В течение ____________ дней после подписания
государственного
контракта   предоставить   Подрядчику  объект  для  выполнения  работ
с
оформлением в установленном порядке акта приема-передачи.
    4.1.2. Передать Подрядчику в течение _________ дней после
подписания
государственного  контракта утвержденную и согласованную в
установленном
порядке документацию, а также разрешительную документацию.
    4.1.3.   Осуществлять   контроль  и  надзор  за  ходом  и
качеством
выполняемых  работ,  соблюдением сроков их выполнения и за
соответствием
установленной контрактом стоимости работ, а также качеством материалов
и
оборудования,   не   вмешиваясь   при  этом  в
оперативно-хозяйственную
деятельность Подрядчика.
    4.1.4. При  обнаружении  в  ходе  выполнения  работ  отступлений
от
условий   настоящего   контракта,   которые   могут   ухудшить
качество
выполненных  работ,  или  иных  недостатков  немедленно  заявить об
этом
Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
    4.1.5. Оплачивать  выполненные   Подрядчиком   работы   на
условиях
настоящего контракта, не допуская выполнения объемов работ сверх
лимитов
их   финансирования,  установленных  бюджетной  росписью  по  целевым
и
экономическим статьям на соответствующий финансовый год.
    4.1.6.  После  окончания выполнения работ Подрядчиком организовать
и
осуществить  приемку  их  результатов  с  оформлением акта
сдачи-приемки
выполненных работ.
    4.2. Подрядчик обязан:
    4.2.1.   Принять   по  оформленному  в  установленном  порядке
акту
приема-передачи  от Государственного заказчика документацию,
необходимую
для выполнения работ по настоящему контракту.
    4.2.2.   Выполнить   предусмотренные  настоящим  контрактом
работы,
обеспечив их надлежащее качество в соответствии с документацией,
нормами
и правилами, в сроки, установленные настоящим контрактом.
    4.2.3.  Обеспечивать  выполнение  работ  с соблюдением
установленных
действующим законодательством норм и правил.
    4.2.4.  Немедленно письменно предупредить Государственного
заказчика
при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые
грозят
годности  или  прочности  результатов  выполняемых  работ  либо
создают
невозможность их завершения в срок.
    4.2.6.   Исполнять  полученные  в  ходе  выполнения  работ
указания
Государственного заказчика, которые заносятся в соответствующие
журналы,
а  также  в срок, установленный предписанием Государственного
заказчика,
устранять  обнаруженные  им  недостатки  в  выполненной  работе или
иные
отступления от условий настоящего контракта.
    4.2.7.   Обеспечивать   представителям   Государственного
заказчика
возможность  контроля  и  надзора  за  ходом выполнения работ,
качеством
используемых материалов и оборудования.
    4.2.8.  Вести работы по настоящему контракту при наличии
действующей
лицензии  и иных разрешений, выдаваемых уполномоченными
государственными
органами.
    В  случае  прекращения действия лицензии Подрядчика или
приостановки
ее действия, Подрядчик в течение _________ дней обязан уведомить об
этом
Государственного заказчика.
    4.2.9.  Сдать  результат  выполненных  работ в установленном
законом
порядке по акту установленной формы.
    4.2.10.  Выполнить  иные обязанности, предусмотренные законом,
иными
правовыми актами и настоящим контрактом.
    4.2.11. Государственный  заказчик  вправе  в  одностороннем
порядке
изменить  объем  всех предусмотренных контрактом услуг не более чем на
5
процентов  такого объема в случае выявления потребности в
дополнительных
услугах,   не  предусмотренных  контрактом,  но  связанных  с
услугами,
предусмотренными   контрактом,   или   при   прекращении  потребности
в
предусмотренной контрактом части услуг*.
    4.3.   Государственный   заказчик   вправе   требовать
надлежащего
выполнения настоящего контракта.
    4.4.  Подрядчик  вправе требовать оплаты в случае полного
исполнения
обязательств по настоящему контракту.

    * Заполняется   в   случае,   если   соответствующее   условие
было
предусмотрено в конкурсной документации

                    5. Порядок сдачи и приемки работ

    5.1. При  завершении  всех работ  по  настоящему контракту
Подрядчик
письменно извещает Государственного заказчика о выполнении работ.
    5.2. Государственный   заказчик,  получивший  сообщение
Подрядчика,
в срок не более _______ дней приступает к приемке результата
выполненных
работ, осуществляет мероприятия, связанные с приемкой работ.
    5.3. Сдача работ Подрядчиком и приемка их Государственным
заказчиком
оформляются   Актом,   подписанным   обеими   сторонами,  с
соблюдением
требований, установленных законодательством.
    5.5.  При  обнаружении  Государственным  заказчиком  в  ходе
приемки
выполненных   работ   недостатков   в   выполненной   работе
сторонами
составляется  акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок)
и
сроки  их  устранения  Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика
от
подписания   указанного   акта,  в  нем  делается  отметка  об  этом,
и
подписанный   Государственным   заказчиком   акт   (перечень
дефектов)
подтверждается  третьей  стороной (экспертом) по выбору
Государственного
заказчика.
    Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими
силами
и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом
сохранность
результата работ.
    Устранение    Подрядчиком    в    установленные   сроки
выявленных
Государственным  заказчиком  недостатков  не  освобождает  его от
уплаты
неустойки,   предусмотренной   настоящим   контрактом.
Государственный
заказчик,  принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться
на
недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.
    5.6.   Государственный   заказчик   вправе   отказаться  от
приемки
выполненных  работ  в  случае обнаружения недостатков, которые
исключают
эксплуатацию  результата работ и не могут быть устранены Подрядчиком
или
Государственным заказчиком.
    5.7. Датой сдачи  результата  работ  в  эксплуатацию  считается
дата
подписания акта приема-передачи выполненных работ.
    5.8.  Риски  случайной  гибели или случайного повреждения
результата
работ,   а   также  бремя  его  содержания  переходят  от  Подрядчика
к
Государственному  заказчику  с момента осуществления надлежащей
передачи
объекта,  а  в  случае  обнаружения  недостатков  - с момента
устранения
Подрядчиком  всех  выявленных  недостатков  согласно акту,
составленному
сторонами или Государственным заказчиком.

                       6. Ответственность Сторон

    6.1.  Стороны несут ответственность за невыполнение или
ненадлежащее
исполнение    своих    обязательств   в   соответствии   с
действующим
законодательством.
    6.2.  В случае нарушения Подрядчиком существенных условий
настоящего
контракта Государственный заказчик прекращает финансирование контракта
и
требует возврата ранее перечисленных средств в неисполненной части.
    6.3.    В    случае    использования   Подрядчиком   полученных
от
Государственного   заказчика   средств   не   по  назначению,
Поставщик
возвращает  Государственному  заказчику  полученную  и нецелевым
образом
использованную сумму по контракту.
    6.4.  В  случае  неисполнения  по  вине  Государственного
заказчика
п.  4.1.1.  и  п. 4.1.2.  в  установленные  настоящим  контрактом
сроки
Подрядчик  вправе не приступать к работе, а начатую работу
приостановить
на  время  просрочки  Государственного  заказчика. При наличии
указанных
обстоятельств  Подрядчик  не  вправе отказаться от исполнения
настоящего
контракта.
    6.5. В случае  невыполнения  в установленный срок условий
контракта,
Подрядчик  уплачивает  Государственному  заказчику  неустойку  в
размере
__________% от стоимости не оказанной услуги за каждый период.
Неустойка
взыскивается   до   фактического  исполнения  обязательств  с  учетом
не
оказанной  услуги  в  предыдущем периоде. При невыполнении
обязательств,
кроме  неустойки  Подрядчик  также  возмещает понесенные
Государственным
заказчиком  убытки  (сроки  оказания  работ  указаны  в  приложении N
2,
являющемся неотъемлемой частью настоящего контракта).
    6.6.   В  случае  полного  или  частичного  невыполнения
настоящего
Государственного  контракта одной из сторон последняя обязана
возместить
другой стороне причиненные в результате этого убытки.
    6.7.   В  случае  просрочки  исполнения  Государственным
заказчиком
обязательств,  предусмотренных  настоящим контрактом, Исполнитель
вправе
потребовать  уплаты  неустойки  (штрафа, пеней). Неустойка (штраф,
пени)
исчисляется   за   каждый   день  прострочки  исполнения
обязательства,
предусмотренного  контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после
дня
истечения  установленного  контрактом  срока  исполнения
обязательства.
Размер  такой  неустойки (штрафа, пеней) составляет 1/300 действующей
на
день   неуплаты   неустойки   (штрафа,  пеней)  ставки
рефинансирования
Центрального   банка   Российской  Федерации.  Государственный
заказчик
освобождается  от  уплаты  неустойки  (штрафа, пеней), если докажет,
что
просрочка   исполнения  указанного  обязательства  произошла
вследствие
непреодолимой силы или по вине другой стороны.
    6.8. В  случае  нарушения  установленных  Государственным
заказчиком
сроков    устранения    обнаруженных    им    недостатков  (дефектов)
в
выполненной  работе  Подрядчик  уплачивает  Государственному заказчику
в
бюджет  Калининградской области пени за каждый  день просрочки в
размере
одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки
рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации.
    6.9. Государственный  заказчик   вправе   в   одностороннем
порядке
расторгнуть  контракт и потребовать возмещения причиненных убытков,
если
отступления   в   выполненной  работе  от  условий  контракта  или
иные
недостатки  в  ее  результате  в  установленные Заказчиком сроки не
были
устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми.
    6.10.   Государственный  заказчик  вправе  в  установленном
порядке
расторгнуть  контракт  в  одностороннем  порядке, если задержка в
сроках
выполнения  работ Подрядчиком, предусмотренных календарным планом
работ,
составляет более ____________ дней, и потребовать возмещения
причиненных
убытков.
    6.11.  Подрядчик  несет  ответственность  в соответствии с
условиями
настоящего  контракта  за  действия субподрядчиков, которых он привлек
к
исполнению своих обязанностей по контракту.
    6.12.   Уплата   неустойки   (пени)  не  освобождает  Подрядчика
от
выполнения обязательств, принятых на себя по настоящему контракту.

                 7. Обеспечение исполнения обязательств *


    7.1. Исполнение        обязательств       Подрядчика
обеспечено
______________________________________________________________________
__
(банковской   гарантией,   страхованием  ответственности  по
контракту,
передачей заказчику в залог денежных средств).

    * Заполняется   в   случае,  если  в  конкурсной  документации
было
установлено требование обеспечения исполнения обязательств

              8. Срок действия контракта и его прекращение

    8.1.  Настоящий  контракт  вступает  в  силу  со  дня его
подписания
уполномоченными   представителями   сторон  (с  приложением  печатей)
и
действует  до  исполнения  сторонами  своих обязательств в
установленные
контрактом сроки.
    8.2.   Настоящий   контракт   может   быть   расторгнут  досрочно
в
одностороннем  порядке  в случаях и на условиях, предусмотренных
законом
или настоящим контрактом.

                           9. Прочие условия

    9.1.   Подрядчик   передает  права  на  исполнительную
документацию
Государственному   заказчику   с   момента   подписания  сторонами
Акта
государственной   приемочной   комиссии.   Выполненные  в соответствии
с
настоящим  контрактом  проектные  решения, содержащиеся в
исполнительной
документации,  являются интеллектуальной собственностью
Государственного
заказчика.  При  этом  Подрядчик  не  вправе  передавать  выполненную
по
настоящему   контракту   техническую   документацию  третьим  лицам
без
письменного согласия Государственного заказчика.
    9.2. Споры,  возникающие   при   исполнении   настоящего
контракта,
урегулируются  путем  переговоров.  При  недостижении сторонами
согласия
спор    может   быть   передан   на   рассмотрение   Арбитражного
суда
Калининградской области.
    9.3.   Любые   изменения   и   дополнения   к  настоящему
контракту
действительны,  если они совершены в письменной форме и подписаны
обеими
сторонами,   при  этом  внесение  изменений  в  установленную
настоящим
контрактом цену не допускается.
    9.4. Стороны обязаны  в  течение  10  дней  сообщать  друг  другу
об
изменении  своего места нахождения, почтового адреса, номеров
телефонов,
факсов   и   банковских   реквизитов,   в  противном  случае
негативные
последствия  возлагаются  на участника договора, не известившего об
этих
изменениях.
    9.5.  Настоящий  контракт  может  быть  изменен,  дополнен только
по
соглашению  сторон.  Любые изменения, дополнения к контракту
оформляются
письменно    в    виде   дополнительных   соглашений   и
подписываются
уполномоченными представителями сторон.
    9.6. Ни одна  из сторон не вправе передавать третьим лицам
сведения,
ставшие   ей   известными  в  ходе  исполнения  настоящего  контракта
и
полученные во исполнение настоящего контракта.
    9.7. Настоящий контракт  составлен  в  двух  подлинных
экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
    9.8. Все приложения к настоящему контракту являются его
неотъемлемой
частью.
    9.9.  По  всем  вопросам,  не  урегулированным настоящим
контрактом,
стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
    Приложения:
    Приложение 1  Техническое  задание
    Приложение 2  Календарный график выполнения работ
    Приложение 3  Документация

    Место нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон:

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК
______________________________________________________________________
__
______________________________________________________________________
__
______________________________________________________________________
__
"____" ___________ 200__ год

м.п.

ПОСТАВЩИК
______________________________________________________________________
__
______________________________________________________________________
__
______________________________________________________________________
__
"    "             2006 год

    м.п.



                                                        Приложение N 3
                                                       к Постановлению
                                                         Правительства
                                               Калининградской области
                                                от 6 мая 2006 г. N 299

          Примерный государственный контракт на оказание услуг
            для государственных нужд Калининградской области

г. Калининград                                 _______________ 2006
года

    _________________________________________________________,
именуемое
в дальнейшем Государственный заказчик, в лице
_________________________,
действующего на основании Положения, с одной стороны,
    и
__________________________________________________________________
      (полное наименование организации, индивидуального
предпринимателя,
                              физического лица),
именуемый в дальнейшем Исполнитель в лице
_____________________________,
действующего на основании
______________________________________________
с другой стороны, на  основании  протокола оценки и сопоставления
заявок
на  участие  в  открытом  конкурсе  на право заключения
государственного
контракта на оказание услуг от _______________ года N _______,
заключили
настоящий  государственный  контракт, именуемый в дальнейшем
контрактом,
о нижеследующем:

                          1. Предмет контракта

    1.1.  Предметом  настоящего контракта является оказание
Исполнителем
услуг         уполномоченному         Государственным
заказчиком
______________________________________________________________________
__
(указать   наименование   органа,   организации,   которой
оказываются
соответствующие услуги).
    1.2.  Объем  и  содержание услуг определяется техническим заданием
и
сметой, являющимися неотъемлемой частью контракта.
    1.3.   Государственный  заказчик  оплачивает  Исполнителю
оказанные
услуги.

                       2. Цена и порядок расчетов

    2.1.   Стоимость  контракта  установлена  на  основании
результатов
конкурса и составляет ____________ (_______________) руб., с учетом
НДС.
    2.2.    Заключение    дополнительных    соглашений   по
пересмотру
первоначально  установленной  общей  стоимости  настоящего  контракта
не
допускается.
    2.3.  Оплата  осуществляется  путем перечисления денежных средств
на
расчетный   счет   Исполнителя   в   порядке,   установленном
настоящим
контрактом.
    2.4.   Платежи  по  настоящему  контракту  осуществляются  в
валюте
Российской Федерации (в рублях).

                       3. Сроки выполнения услуг

    3.1. Сроки оказания услуг по настоящему контракту:
    - дата начала _________________________________ 200__ г.;
    - дата завершения _____________________________ 200__ г.

                         4. Обязанности Сторон

    4.1. Исполнитель обязан:
    -  обеспечить  оказание  услуг  надлежащего  качества  с
соблюдением
установленных   требований,   норм   и   правил,   в   объеме  и
сроки,
предусмотренные техническим заданием и п. 3.1 настоящего контракта;
    -  обеспечивать необходимые противопожарные мероприятия,
мероприятия
по технике безопасности;
    - обеспечивать     представителю     Государственного
заказчика
беспрепятственный  доступ  к  объекту  для контроля за ходом и
качеством
оказания услуг;
    - производить работы силами своей организации;
    -  безвозмездно  и  незамедлительно устранить недостатки и дефекты
в
оказанных   услугах   по   требованию   представителя
Государственного
заказчика;
    -  сдать Государственному заказчику оказанные услуги по акту
приемки
оказанных услуг в установленный срок.
    Односторонний  отказ Исполнителя от выполнения принятых
обязательств
не допускается.
    4.2. Государственный заказчик обязан:
    - передать Исполнителю  объект  для  оказания  услуг  по  акту
после
подписания настоящего контракта;
    -  принять  от Исполнителя оказанные услуги и произвести их оплату
в
установленные сроки.
    4.3. Государственный   заказчик   вправе   в  одностороннем
порядке
изменить  объем  всех предусмотренных контрактом услуг не более чем на
5
процентов такого объема  в случае выявления потребности в
дополнительных
услугах,   не  предусмотренных  контрактом,  но  связанных  с
услугами,
предусмотренными    контрактом,    или   при   прекращении
потребности
в предусмотренной контрактом части услуг*.

    * Заполняется   в   случае,   если   соответствующее   условие
было
предусмотрено в конкурсной документации

                            5. Приемка услуг

    5.1.  По  завершении  согласованных  Сторонами этапов оказания
услуг
Исполнитель   представляет   Государственному   заказчику   акт
приемки
оказанных   услуг  с  приложением  к  нему  документов,
предусмотренных
техническим заданием.
    5.2.  В  случае  несоответствия оказанных услуг техническому
заданию
Сторонами  составляется  двусторонний акт. Исполнитель обязан
произвести
устранение  выявленных  недостатков без дополнительной оплаты в
пределах
утвержденной сметы в течение _____________ дней.

                       6. Ответственность Сторон

    6.1.  Стороны несут ответственность за невыполнение или
ненадлежащее
исполнение    своих    обязательств   в   соответствии   с
действующим
законодательством.
    6.2. В случае нарушения Исполнителем существенных условий
настоящего
контракта Государственный заказчик прекращает финансирование контракта
и
требует возврата ранее перечисленных средств в неисполненной части.
    6.3.    В    случае   использования   Исполнителем   полученных
от
Государственного   заказчика   средств   не   по  назначению,
Поставщик
возвращает  Государственному  заказчику  полученную  и нецелевым
образом
использованную сумму по контракту.
    6.4. В  случае   обнаружения   недостатков   в   оказанных
услугах,
Государственный заказчик вправе потребовать от Исполнителя:
    - безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
    - соответствующего уменьшения установленной цены;
    -  возмещения  понесенных  Государственным  заказчиком  расходов
по
устранению недостатков.
    6.5. В случае  невыполнения  в установленный срок условий
контракта,
Исполнитель  уплачивает  Государственному  заказчику неустойку в
размере
___________% от стоимости неоказанной услуги за каждый период.
Неустойка
взыскивается   до   фактического   исполнения   обязательств   с
учетом
неоказанной  услуги в предыдущем периоде. При невыполнении
обязательств,
кроме  неустойки  Исполнитель также возмещает понесенные
Государственным
заказчиком  убытки  (сроки  оказания  услуг  указаны  в  приложении N
3,
являющемся неотъемлемой частью настоящего контракта).
    6.6.   В  случае  полного  или  частичного  невыполнения
настоящего
Государственного контракта одной из сторон, последняя обязана
возместить
другой стороне причиненные в результате этого убытки.
    6.7.   В  случае  просрочки  исполнения  Государственным
заказчиком
обязательств,  предусмотренных  настоящим контрактом, Исполнитель
вправе
потребовать  уплаты  неустойки  (штрафа, пеней). Неустойка (штраф,
пени)
исчисляется   за   каждый   день   просрочки  исполнения
обязательства,
предусмотренного  контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после
дня
истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.
    Размер  такой неустойки (штрафа, пеней) составляет 1/300
действующей
на  день  неуплаты  неустойки  (штрафа,  пеней)  ставки
рефинансирования
Центрального   банка   Российской  Федерации.  Государственный
заказчик
освобождается  от  уплаты  неустойки  (штрафа,  пеней) если докажет,
что
просрочка   исполнения  указанного  обязательства  произошла
вследствие
непреодолимой силы или по вине другой стороны.
    6.8.  Стороны  освобождаются  от ответственности за неисполнение
или
ненадлежащее  исполнение  обязательств  по настоящему контракту в
случае
наступления форс-мажорных обстоятельств.
    Под  форс-мажорными  обстоятельствами  понимается  наступление
таких
обстоятельств,    при    которых   Стороны,   действующие   с
разумной
осмотрительностью,  по  независящим  от  них причинам не могут
исполнить
обязательства  надлежащим  образом: в частности, к таким
обстоятельствам
относятся   военные   действия,   стихийные  бедствия,  решения
органов
исполнительной   власти,  обязательные  для  выполнения
Государственным
заказчиком  и  Поставщиком,  делающие  невозможным надлежащее
исполнение
обязательств по настоящему контракту.
    При   наступлении   форс-мажорных   обстоятельств   стороны
обязаны
известить друг друга о наступлении указанных обстоятельств в
трехдневный
срок  с  подтверждением  их  факта актами компетентных органов. В
случае
невыполнения   настоящего  условия,  виновная  сторона  не  имеет
права
ссылаться  на  любое из вышеуказанных обстоятельств и обязана
возместить
все   убытки,   вызванные  неисполнением  или  ненадлежащим
исполнением
обязательств по настоящему контракту.

                 7. Обеспечение исполнения обязательств *

    7.1.  Исполнение       обязательств      Исполнителя
обеспечено
______________________________________________________________________
__
(банковской   гарантией,   страхованием  ответственности  по
контракту,
передачей заказчику в залог денежных средств).

    * Заполняется  в  случае,  если  в извещении о проведении конкурса
и
конкурсной   документации   было   установлено   требование
обеспечения
исполнения обязательств

                          8. Разрешение споров

    8.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в
процессе
исполнения   настоящего  контракта,  разрешаются  путем  переговоров
на
основании действующего законодательства и обычаев делового оборота.
    8.2.  Споры,  не  урегулированные  путем  переговоров, разрешаются
в
Арбитражном   суде  Калининградской  области  в  порядке,
установленном
действующим законодательством.

                       9. 3аключительные положения

    9.1.  Настоящий  договор  вступает  в  силу  с  момента подписания
и
действует до __________________________________________. Истечение
срока
действия  контракта  не  освобождает  стороны от обязательств,
возникших
в   период  действия  контракта,  а  также  от  ответственности  за
его
нарушение.
    9.2.  Все  сообщения, уведомления, извещения по настоящему
контракту
осуществляются  в  письменной  форме и направляются сторонами друг
другу
заказной почтой или по факсу.
    9.3.  В  случае  изменения  адреса  или платежных реквизитов
стороны
обязаны  проинформировать об этом друг друга в течение 10 дней с
момента
наступления   изменений,   в  противном  случае  негативные
последствия
возлагаются на участника договора, не известившего об этих изменениях.
    9.4.  Настоящий  контракт  может  быть  изменен,  дополнен только
по
соглашению  сторон.  Любые изменения, дополнения к контракту
оформляются
письменно    в    виде   дополнительных   соглашений   и
подписываются
уполномоченными представителями сторон.
    9.5.  Настоящий  контракт  составлен  в  двух  экземплярах,
имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.
    9.6. Все приложения к контракту являются его неотъемлемыми
частями.
    9.7.  По  всем  вопросам,  не  урегулированным настоящим
контрактом,
стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

    Приложения:
Приложение 1       Техническое задание
Приложение 2       Спецификация
Приложение 3       График оказания услуг

    Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
    Государственный заказчик:                       Исполнитель:
    _________________________
____________________________
    _________________________
____________________________
    _________________________
____________________________

    М.П.                                    М.П.