Постановление Администрации Муниципального образования "Светловский городской округ" от 01.04.2009 № 376

 




                        РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ                         

                       КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ                        

               АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ               
                    «СВЕТЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»                     

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             


                          01 апреля 2009 №376                         
                              г. Светлый                              

   О порядке оформления ордеров на производство земляных работ  на    
 территории муниципального образования «Светловский городской округ»  


      В соответствии с Федеральным законом №  131-ФЗ  от  06.10.2006г.
«Об  общих  принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,  решением  окружного  Совета  депутатов  МО   «Светловский
городской   округ»   №   25  от  21.02.2007г  «Об  утверждении  Правил
благоустройства  территорий  муниципального  образования  «Светловский
городской  округ»»,   в  целях координации и упорядочения производства
земляных работ, а также  для   усиления  контроля  за  восстановлением
нарушенного   благоустройства   и   санитарным  состоянием  территории
муниципального образования  «Светловский  городской  округ»

                             ПОСТАНОВЛЯЮ:                             

      1. Утвердить Порядок оформления ордеров на производство земляных
работ на территории муниципального  образования «Светловский городской
округ» (Приложение 1).
      2. МУ «Управление  ЖКХ, ГО и защиты  населения  от  ЧС»  (Довгий
И.Н.)    обеспечить    контроль    за    восстановлением   нарушенного
благоустройства  при   производстве   земляных   работ,   своевременно
привлекать  нарушителей  к административной ответственности в порядке,
установленном законодательством, а при  необходимости  применять  меры
государственного принуждения путем обращения в судебные органы.
      3. Управлению  делами  администрации (Заичкина В.И.)опубликовать
настоящее постановление в газете «Светловский вести».
      4.  Контроль  за исполнением настоящего постановления  возложить
на   и.о. директора  МУ «Управление ЖКХ,  ГО и защиты населения от ЧС»
Довгого И.Н.



Глава муниципального образования
«Светловский городской округ»                             А. Григорьев



                                                          Приложение 1
                                                       к постановлению
                                                        главы МО «СГО»
                                              376 от 01 апреля 2009 г.
                                                                      

                                ПОРЯДОК                               
            ОФОРМЛЕНИЯ ОРДЕРОВ НА  ПРОИЗВОДСТВО  ЗЕМЛЯНЫХ  РАБОТ      
               НА ТЕРРИТОРИИ    МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ          
                       «СВЕТЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»                  

                             1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ                       

      1.1.  Настоящий  Порядок  оформления  ордеров  на   производство
земляных  работ на территории муниципального  образования «Светловский
городской   округ»   (далее   по   тексту   -   Порядок)    определяет
организационно-правовые  особенности  производства  земляных работ при
прокладке, ремонте инженерных  сетей  и  коммуникаций,  строительстве,
реконструкции,   ремонте   дорог,   устройстве  фундаментов  зданий  и
сооружений, благоустройстве территорий и других земляных работах.
      1.2. Порядок разработан с целью  координации  земляных  работ  с
работами   по  благоустройству  территории,  исключения  осложнений  в
движении транспорта, недопущения нарушения благоустройства территорий,
осуществления  надлежащего  контроля  по   восстановлению  нарушенного
благоустройства, предотвращения аварий и других чрезвычайных  ситуаций
и  обязателен  для  выполнения гражданами, организациями независимо от
организационно-правовых   форм   и   форм   собственности   (далее   -
организации).

                2. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ          

      2.1.  Основанием  для  начала  производства  всех  видов  работ,
связанных  с  нарушением  благоустройства или существующего природного
ландшафта,  является  наличие   разрешения  (ордера),  оформленного  в
соответствии  с  Порядком,  при  условии  предоставления   заказчиком:
постановления о разрешении на  прокладку  трассы  или   разрешения  на
строительство, реконструкцию, капремонт.
      2.2. Выдача ордера производится МУ «Управление  ЖКХ,ГО и  защиты
населения  от  ЧС»  на  бланке  установленной  формы  (приложение  1 к
Порядку).
      2.3.  Ордер  оформляется  на  заказчика  производства  работ   с
указанием   подрядной   организации,   и  ответственных  лиц,  как  от
заказчика, так и от  подрядчика.  Подрядчик  не  вправе  приступать  к
работам  без  ордера.  Ордер  выписывается  в  2  экземплярах.  Первый
экземпляр (оригинал) выдается заказчику, второй (копия)  находится  МУ
«Управление   ЖКХ,  ГО  и  защиты  населения  от  ЧС»  в течение срока
действия ордера.
      2.4.  МУ  «Управление   ЖКХ,  ГО  и  защиты  населения  от   ЧС»
осуществляет  оформление  ордера в 3-дневный срок после предъявления и
оформления  Заказчиком следующих документов:
      2.4.1.  Заявления,  в  котором  указывается  вид,  место,  сроки
проведения  работ,  фамилия,  имя,  отчество  и  номер  телефона  лиц,
ответственных за производство работ, от заказчика и подрядчика.
      2.4.2. Выписка из ЕГРЮЛ  полученная   не  позднее,  чем   за   6
месяцев до оформления ордера
      2.4.3.  Акта выбора  трассы  и  Постановления  администрации  МО
«СГО»   (оригинал  и  копия)  о  разрешении  на  прокладку  трассы или
разрешения  на  строительство,  реконструкцию,   капремонт,   рабочего
чертежа   согласованного   с   организациями,   указанными  в  перечне
организаций ,  согласующими  рабочий  чертеж  на  проводимые  земляные
работы;
      2.4.4. Календарного графика производства работ (при производстве
работ  на основных улицах и площадях населенных пунктов муниципального
округа);
      2.4.5. Соглашение о заключении договоров на выполнение работ  по
восстановлению     нарушенного     благоустройства    на    территории
муниципального   образования   «Светловский   городской   округ»   при
проведении земляных работ (приложение 3 к Порядку);
      2.4.6.  Для  нового  строительства   (дополнительно)   -   копии
разрешения на строительство объекта.
      2.5.  Ордер  действителен  на  указанную  в   нем   организацию,
проводящую работы, вид, объем, срок и место проведения работ.
      2.6. В случае передачи функции  заказчика  или  подрядчика  иной
организации ордер подлежит переоформлению.
      2.7. Перед началом работ ордер регистрируется в   ГИБДД  ОВД  г.
Светлого  (при выходе на проезжую часть).
      2.8. Ордер выдается не раньше,  чем  за  десять  дней  до  срока
начала работ, указанного в утвержденном графике производства работ.
      2.9.  Без  предварительного  оформления   ордера   (в   порядке,
установленном   в   разделе   3   настоящего  Порядка)  осуществляется
производство работ  по  устранению  аварий  и  аварийных  ситуаций  на
подземных  сооружениях  и  коммуникациях,  зданиях,  дорогах  и прочих
сооружениях.
      2.10. Продление ордера осуществляется в том же  порядке,  что  и
первоначальное   оформление,   за  исключением  согласования  рабочего
чертежа с организациями, указанными в перечне организаций, согласующих
рабочий чертеж на проводимые земляные работы.
      2.11.  В  случае  2-х  кратного   несоблюдения  заказчиком   или
подрядчиком настоящего Положения, а также сроков производства работ МУ
«Управление  ЖКХ, ГО и защиты населения от ЧС»  имеет  право  временно
не  выдавать  этой  организации  ордеры на новые объекты до завершения
ранее  начатых  работ  или  устранения  допущенных  нарушений  при  их
выполнении.
      2.12. Действие ордера может быть приостановлено. Приостановление
действия  ордера  -  это  временное  запрещение  производства работ на
объекте на период устранения выявленных нарушений.
      2.13.  Приостановление действия  ордера  может  производиться  в
случаях:
      2.13.1. 2-х  кратного   невыполнения  заказчиком  или  подрядной
организацией предписаний по устранению выявленных нарушений;
      2.13.2. если состояние строительного объекта представляет угрозу
безопасности жизни или здоровья людей и движению транспорта;
      2.13.3. выявления нарушений  установленного  порядка  оформления
ордера, согласований, на основании которых он был выдан.
      2.14.   Приостановление   действия   ордера   осуществляет    МУ
«Управление   ЖКХ,  ГО  и  защиты  населения  от  ЧС»,  контролирующий
состояние объекта, при этом ордер изымается у подрядной организации, а
взамен   выдается  предписание  на  прекращение  работ  до  устранения
нарушений.
      2.15.   После   устранения   нарушений,   послуживших   причиной
приостановления  действия  ордера,  его  действие восстанавливается, и
ордер возвращается заказчику. При этом в  ордере  ставится  отметка  о
сроках  приостановления  его  действия. Восстановление действия ордера
производится по письменному  обращению  заказчика   в  МУ  «Управление
ЖКХ,  ГО  и  защиты населения от ЧС». Заказчик подтверждает устранение
нарушений и гарантирует соблюдение правил при дальнейшем  производстве
работ.

             3. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ ПРИ АВАРИЯХ       

      3.1.  После  уведомления  МУ  «Управление   ЖКХ,  ГО  и   защиты
населения   от   ЧС»   (при  выходе  на  проезжую  часть)  допускается
производство земляных работ по аварийным ордерам в  случае  проведения
срочных  аварийно-восстановительных  работ, при ликвидации последствий
аварий и чрезвычайных ситуаций.
      Если авария произошла в ночное время, в выходные или не  рабочие
праздничные  дни,  извещается   дежурный администрации МО «Светловский
городской округ»
      Если авария произошла на основных улицах, магистралях,  площадях
или   на   подземных  сооружениях  населенных  пунктов  муниципального
образования»Светловский городской  округ»,  телефонограмма  передается
дежурному   администрации  МО «Светловский городской округ», а также в
управление   оперативного   реагирования   Администрации   МО   «СГО».
Оперативное  руководство  аварийно-восстановительными  работами в этом
случае осуществляется специально созданным штабом и  организацией,  на
балансе которой находится поврежденное сооружение.
      3.2. Работы производятся с  вызовом  представителей  организаций
(приложение 2 к Порядку) на место раскопки.
      3.3. В течение 3-х суток после начала работ по устранению аварии
организация,  производящая  работы,  обязана оформить в МУ «Управление
ЖКХ, ГО и защиты населения от ЧС» аварийный ордер  и  зарегистрировать
его в   ГИБДД ОВД г. Светлого (при выходе на проезжую часть).
      3.4. Место производства аварийных работ ограждается  щитами  или
заставками    установленного   образца.   На   проезжей   части   улиц
(магистралей), кроме ограждения,  устанавливаются  красные  габаритные
фонари,   дорожные   знаки,   указатели  проезда  транспорта,  прохода
пешеходов и т.д. Места работ в зоне движения пешеходов при  отсутствии
наружного освещения оборудуются светильниками.
      3.5. Должностные  лица,  под  чьим  руководством  осуществляется
производство  работ  по  ликвидации  аварии,  несут ответственность за
наличие  и  состояние  ограждения,  освещения  и  габаритных  фонарей,
сохранность дорожных знаков и указателей до полного окончания работ.
      3.6. Восстановление благоустройства и закрытие аварийного ордера
производятся аналогично работам, проводимым в плановом порядке.
      3.7. При выявлении  случаев  производства  аварийных  работ  без
оформления  аварийного  ордера  и  его  регистрации в  соответствующих
службах,  МУ «Управление  ЖКХ, ГО и защиты  населения  от  ЧС»  вправе
отказать   организации-нарушителю  в  выдаче  ордера  на  производство
плановых работ.

         4. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ПРИЕМКИ РАБОТ И   
                           ЗАКРЫТИЯ ОРДЕРА                            

      4.1. Работы по восстановлению благоустройства должны выполняться
специализированными организациями, имеющими соответствующие лицензии.
      4.2. Организация, в обязанности которой входит выполнение  работ
по   восстановлению  дорожных  покрытий,  обязана  вести  контроль  за
качеством  засыпки  траншей  и   уплотнения   материала.   Коэффициент
уплотнения  материала  на проездах с усовершенствованным покрытием при
засыпке траншеи должен быть не менее  0,98.  Определение  коэффициента
уплотнения  грунта  проводит  специализированная  лаборатория,  о  чем
выдается соответствующий акт.
      4.3. Засыпка  траншей  и  котлованов  производится  строительной
организацией под техническим контролем заказчика. В местах пересечения
с  существующими  подземными  сооружениями  засыпка   производится   в
присутствии  представителей владельцев сетей с последующим оформлением
акта о качестве засыпки.
      4.4. При обнаружении некачественно выполненных работ по обратной
засыпке  в  пределах проезжей части и тротуара (засыпка некачественным
грунтом, без необходимого  уплотнения)  составляется  акт  с  участием
представителей заказчика и  МУ «Управление  ЖКХ, ГО и защиты населения
от ЧС»
      На основании акта  строительная  организация  обязана  исправить
допущенные дефекты за свой счет.
      4.5.  Организации,  выполняющие  работы  по  благоустройству,  в
течение 2-х лет несут ответственность  перед МУ «Управление  ЖКХ, ГО и
защиты населения от  ЧС»  за  качество  обратной  засыпки,  устройство
основания,   асфальтового   покрытия   проезжих  частей  и  тротуаров,
восстановление  газонов  и  в  случае  появления  нарушений   покрытия
проезжей части дороги, тротуаров и газонов обязаны произвести ремонт в
сроки,  установленные  ГОСТ   Р50597-93   п.   3.1.1   "Требований   к
эксплуатационному   состоянию,  допустимому  по  условиям  обеспечения
безопасности дорожного движения".
      4.6. При  проведении  работ  в  зимний  период  и  невозможности
восстановления    асфальтового    покрытия    и   зеленых   насаждений
благоустройство   восстанавливается   во    временном    варианте    с
предоставлением  гарантийных обязательств по завершению работ в сроки,
согласованные с МУ «Управление  ЖКХ, ГО и защиты населения от ЧС» .При
этом  ордер  считается временно приостановленным и остается на руках у
производителя работ. Производитель работ обязан за свой счет содержать
место  перехода  проезжей  части  улицы  в  течение  всего  периода до
полного  восстановления  благоустройства  в  соответствии  с  ГОСТ   Р
50597-93.   Окончательно   ордер  сдается  в  сроки,  установленные  в
гарантийном письме, и закрывается обычным порядком.
      При невыполнении благоустройства в установленные  в  гарантийном
письме   сроки   заказчику   оформляется   продление  ордера,  с  даты
приостановления ордера к заказчику  применяются меры административного
воздействия в виде штрафа.
      4.7. Запрещается:
      -  засыпка  траншей  с  использованием  машин  и  механизмов  на
гусеничном   ходу  на  улицах,  имеющих  усовершенствованные  дорожные
покрытия;
      - засыпка траншей на проездах и тротуарах  мерзлыми,  глинистыми
грунтами, строительным мусором и прочими присадочными материалами;
      - текущий и капитальный ремонт подземных сооружений на дорогах с
усовершенствованным  асфальтовым  покрытием  в  течение трех лет после
капитального ремонта дорожного полотна  без   наличия  согласования  с
директором МУ «Управление  ЖКХ, ГО и защиты населения от ЧС»
      4.8. В течение трех дней  по  истечении  срока  действия  ордера
заказчик    обязан    представить    комиссии,   утверждаемой   Главой
муниципального    образования    «Светловский    городской    округа»,
восстановление  благоустройства в полном объеме. Заключение комиссии и
визы  представителей  отмечаются  на  обратной  стороне  ордера.   При
подтверждении  полного  восстановления  благоустройства МУ «Управление
ЖКХ, ГО и защиты населения от ЧС» закрывает ордер.
      4.9. Для закрытия ордера на работы,  проводимые  на  магистралях
населенных пунктов МО «Светловский   городской  округ», относящихся по
интенсивности  движения  к  группе  А  (согласно  ГОСТ  Р   50597-93),
дополнительно     предоставляется     заключение    специализированной
лаборатории по определению коэффициента уплотнения грунта.
      4.10. В случае  некачественного  восстановления  благоустройства
организация,  проводившая работы, обязана по требованию МУ «Управление
ЖКХ,ГО и защиты населения от ЧС» устранить недостатки.
      4.11. Заказчик несет  ответственность  за  качество  выполненных
работ по благоустройству в течение двух лет со дня сдачи ордера.
      4.12.  При  соблюдении  порядка  закрытия  ордера  и  отсутствии
замечаний  комиссии  сумма  стоимости  восстановления благоустройства,
принятая в  обеспечение  обязательств  по  восстановлению  нарушенного
благоустройства,  возвращается  заказчику  за  вычетом стоимости услуг
технического надзора и послегарантийного обслуживания.
      4.13.   В   случае   невыполнения   работ   по    восстановлению
благоустройства  в  течение  10  дней  после  срока  окончания  работ,
указанного в ордере, заказчик привлекается в установленном  порядке  к
административной   ответственности,   а   работы   по   восстановлению
осуществляются за счет средств, принятых в обеспечение обязательств по
восстановлению  нарушенного  благоустройства  (п.п.  2.4.5 и 2.4.6), в
порядке, определенном договором.

          5. ПОРЯДОК УЧЕТА ОРДЕРОВ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ     

      5.1. МУ «Управление  ЖКХ, ГО и защиты населения от  ЧС»  обязано
вести  журнал  регистрации ордеров установленной формы (приложение 4 к
Порядку). Регистрация аварийных ордеров  должна  вестись  в  отдельном
журнале.
      5.2.   МУ  «Управление   ЖКХ,  ГО  и  защиты  населения  от  ЧС»
ежемесячно производит сверку выдачи, продления и закрытия ордеров.

                                                Приложение 1 к Порядку

          МУ «Управление ЖКХ, ГО  и защиты населения от ЧС»           
           238340, г. Светлый, ул. СОВЕТСКАЯ,6 тел. 3-69-60           

                     ОРДЕР  № «  » от  2009 г.                        

                   НА ПРОИЗВОДСТВО   ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ                   
                В ___________________________________                 
Заказчику ____________________________________________________________
Подрядчику  __________________________________________________________
разрешается производство земляных работ по ___________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Начало работ «  » 200   г.
Окончание в полном объёме «  » 200    г.
Ответственным за работы является
от Заказчика  ______________________________ телефон   _____________ ,
от Подрядчика  ______________________________ телефон _______________,
который(е)  обязан(ы)  вести  работы  в  соответствии   с   «Правилами
благоустройства  территорий  муниципального  образования  «Светловский
городской округ» № 25 от 21.02.2007г. с соблюдением следующих условий:
     1. Выполнить требования служб города и  отдела технического
надзора МУ «Управление ЖКХ, ГО  и защиты населения от ЧС».
     2. Обеспечить безопасный проход граждан и проезд
     автотранспорта.
     3. Установить ограждения и сигнальные знаки.
     4. Грунт от раскопки на газоны не складировать и вывезти.
     5. Зелёные насаждения не нарушать.
     6. Благоустройство восстановить в полном объёме.
     7. До начала работ ордер подлежит обязательной регистрации в
архитектуре и  ГИБДД ОВД г. Светлого,ул. Горького,16 .
     8.По окончании работ ордер сдать в   отдел технического надзора
     МУ «Управление ЖКХ, ГО  и защиты населения от ЧС»

Ордер выдал:                                    Ордер получил:
МУ «Управление ЖКХ, ГО  и ЧС»             ____________________________
_________________                         ____________________________

Архитектор                                      ГИБДД
____________________                            ____________________



                                                Приложение 2 к Порядку

                               ПЕРЕЧЕНЬ                               
               ОРГАНИЗАЦИЙ, СОГЛАСУЮЩИХ РАБОЧИЙ ЧЕРТЕЖ                
                    НА ПРОВОДИМЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ                     
            в г. Светлом  (в сельских населенных пунктах)             

1. УМП "Светловский Водоканал", директор            Зорин И.Н.
г.Светлый, ул.Советская,47
(МУП МО СГО «Теплопредприятие), директор            Филиппенко И.В.
п. Люблино, ул. Гарнизонная,2а (т.2-40-15);
2. Светловский РЭС ОАО "Янтарьэнерго", начальник    Маркс А.В.
г.Светлый, ул. Центральная,18 (т.3-52-09)
3. УМП "Светловская теплосеть", директор            Петрук А.М.
г.Светлый, ул.Советская,47 ( т.3-50-64)
(МУП МО СГО «Теплопредприятие),директор             Филиппенко И.В.
п. Люблино, ул. Гарнизонная,2а (т.2-40-15);
4. ГИБДД ОВД г.Светлый (при выходе на проезжую часть),
начальник Светловского отделения ГИБДД             
г. Светлый, ул. Горького,16 (т. 3-68-50)            Кузнецов С.В.
5. Филиал ОАО «Северо-западный Телеком»,
начальник  ЛТУ-3               
г. Светлый, ул. Голького 16а (т. 3-23-59)           Погребняк П.Л.
6. ФГУП  «Калининградгазификация», начальник       
Светловского экслуатационного участка
г. Светлый, ул. Советская, 49 (т. 3-53-04)          Пегов А.А.
7. Управление архитектуры и градостроительства
администрации округа, главный архитектор (3-46-49)  Бруно О.В.
8. Предприятия  и  организации,  включая ТСЖ, - владельцы закрепленных
территорий и инженерных сетей;
9.  Управление дорожного хозяйства администрации 
области (в случае - проведения работ на проезжей 
части областных дорог), директор                    Лейбович  Г.П.
г. Калининград, ул.В.Котика,6а (т 8-4012-21-59-50)
10. МУ «УЖКХ, ГО и защиты населения от ЧС», 
директор           
г. Светлый, ул. Советская,6 ( т 3-69-60)            Довгий И.Н.


                                                Приложение 3 к Порядку

                              СОГЛАШЕНИЕ                              
     о заключении договоров на выполнение работ по восстановлению     
 нарушенного благоустройства на территории муниципального образования 
     «Светловский городской округ» при проведении земляных работ      

г. Светлый                                     «____»_________20___ г.

      Муниципальное учреждение «Управление ЖКХ, ГО защиты населения от
ЧС»,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. директора Довгого
И.Н.,   действующего   на   основании   Устава   с   одной    стороны,
и_______________________________________________,      именуемый     в
дальнейшем «Подрядчик», в лице  _____________________________________,
действующего  на  основании  _____________,  с  другой стороны, вместе
именуемые Стороны заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

      1. Настоящее Соглашение заключено  в  соответствии  с  Правилами
благоустройства  территорий  муниципального  образования  «Светловский
городской округ», утвержденными решением окружного Совета депутатов МО
«СГО»  от  21.02.2007  №  25,  Порядком  выдачи  порубочного билета на
вырубку  (снос)  зеленых  насаждений  и\или  разрешения  на  пересадку
зеленых  насаждений  на  территории  МО «Светловский городской округ»,
утвержденным  решением  окружного  Совета  депутатов   МО   «СГО»   от
28.11.2008  №  258  и  Порядком  оформления  ордеров  на  производство
земляных работ на территории муниципального  образования  «Светловский
городской округ».
      2.  В   целях  реализации  настоящего   Соглашения   «Подрядчик»
обязуется  заключать  с «Заказчиком»  договоры, на условиях и по форме
согласно   Договору   на   выполнение    работ    по    восстановлению
благоустройства   на  территории  МО  «Светловский  городской  округ»,
нарушенного при проведении земляных работ (далее -  договор),  типовая
форма которого является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
      3. «Подрядчик» не вправе  отказаться  от  заключения  договоров,
предусмотренных пунктом 2 настоящего Соглашения, и обязуется заключить
направляемые «Заказчиком» проекты договоров в течение одного  рабочего
дня с момента получения проекта договора.
      4. «Подрядчик»  обязуется  выполнять  работы  по  восстановлению
благоустройства,   нарушенного   при   проведении  земляных  работ,  в
соответствии с условиями договоров, указанных в  пункте  2  настоящего
Соглашения.
      5. «Подрядчик» гарантирует, что стоимость выполненных  им  работ
по  восстановлению  нарушенного  благоустройства  не  может  превышать
фактических затрат на приобретение материалов для производства  работ,
и стоимости работ, рассчитанной на основании территориальных сборников
единичных расценок  (ТЕРов),  утвержденных  в  установленном  порядке.
Сумма    стоимости    восстановления    нарушенного    благоустройства
перечисляется  «Подрядчиком»   на   расчетный   счет   «Заказчика»   в
обеспечение  исполнения  обязательств  по  восстановлению  нарушенного
благоустройства.
      6. В целях  контроля  за  надлежащим  исполнением  «Подрядчиком»
условий настоящего Соглашения, «Заказчик» вправе:
      а) запрашивать у  «Подрядчика»  отчеты  о  выполнении  работ  по
восстановлению  благоустройства,  нарушенного  при проведении земляных
работ;
      б) иметь право беспрепятственного допуска ко всем видам работ  в
течение всего периода их выполнения;
      в) осуществлять  выборочные  проверки  соблюдения  «Подрядчиком»
порядка  и  сроков  заключения  договоров,  сроков  начала и окончания
выполнения работ  по  восстановлению  нарушенного  благоустройства,  а
также  проверки качества выполнения «Подрядчиком» работ с составлением
актов о недостатках работ по результатам проверки;
      г) выдавать «Подрядчику» обязательные для исполнения предписания
об  устранении  выявленных  нарушений  с  указанием  конкретных сроков
исполнения;
      д)  при  выявлении   фактов   неисполнения   или   ненадлежащего
исполнения   «Подрядчиком»   обязательств   по  настоящему  Соглашению
осуществлять нижеперечисленные действия:
      незамедлительно составить акт о  неисполнении  или  ненадлежащем
исполнении   соответствующего   обязательства  с  подробным  описанием
выявленных нарушений;
      в день составления указанного  акта  или  в  течение  следующего
рабочего  дня  подготовить  и  направить  претензию о незамедлительном
устранении выявленного нарушения и  уплате  по  реквизитам,  указанным
«Заказчиком»,  штрафа,  предусмотренного абзацем 3 пункта 7 настоящего
Соглашения;
      предъявить в суд соответствующее исковое заявление о  понуждении
к     исполнению   нарушенного   обязательства,   взыскании   убытков,
причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением  обязательства,
мер  гражданско-правовой  ответственности,  предусмотренных  настоящим
Соглашением, в случае неудовлетворения претензии, указанной в  третьем
абзаце настоящего подпункта;
      расторгнуть  настоящее  Соглашение  в  одностороннем  порядке  в
случаях, предусмотренных настоящим Соглашением.
      7. Сторона, допустившая неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств   по   настоящему  Соглашению,  несет  ответственность  в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
       «Подрядчик»   несёт  ответственность  перед  третьими   лицами,
законное право которых было нарушено им при выполнении обязательств по
договорам, указанным в пункте 2 настоящего Соглашения, и за свой  счёт
в  порядке,  установленном  действующим  законодательством  Российской
Федерации возмещает причиненные убытки.
      В случае отказа от заключения договора на  выполнение  работ  по
восстановлению  благоустройства,  нарушенного  при проведении земляных
работ,  нарушения   установленного    Соглашением   срока   подписания
направленного  «Заказчиком»  проекта  договора, «Подрядчик» уплачивает
«Заказчику» штраф в размере  100  (ста)  минимальных  размеров  оплаты
труда,    установленных   действующим   законодательством   Российской
Федерации.
      8. Расторжение настоящего Соглашения допускается  по  соглашению
Сторон  или  решению  суда  по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством.
      9. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто  в  одностороннем
порядке по требованию «Заказчика» в случаях:
      а) неоднократного  (2  и  более  раза)  отказа  «Подрядчика»  от
заключения договора;
      б) неоднократного  (2  и  более  раза)  нарушения  «Подрядчиком»
установленного  срока  подписания  направленного  «Заказчиком» проекта
договора;
      в)   неоднократного    (2   и   более   раза)    некачественного
восстановления  благоустройства,  нарушенного  при проведении земляных
работ,  подтвержденного  актами  о  недостатках  работ,   составленных
«Заказчиком»;
      г) неоднократного  (2 и  более  раза)  расторжения  договоров  в
одностороннем   порядке  по  требованию  «Заказчика»,  по  основаниям,
предусмотренным заключенными договорами.
      Настоящее Соглашение расторгается  в  одностороннем  порядке  по
требованию  «Заказчика» в случаях аннулирования лицензии на выполнение
видов работ, предусмотренных договором, выдачи иных актов,  налагаемых
государственными  органами  в  рамках  действующего  законодательства,
лишающих Подрядчика права на производство соответствующих работ.
      В  случае принятия решения о расторжении настоящего Соглашения в
одностороннем   порядке   по   основаниям,  предусмотренным  настоящим
пунктом,   «Заказчик»   направляет   «Подрядчику»    уведомление    об
одностороннем  отказе  от исполнения настоящего Соглашения с указанием
срока, по истечении которого Соглашение считается расторгнутым.
      При   расторжении   настоящего   Соглашения    по    основаниям,
предусмотренным   подпунктами  «а»-«г»  настоящего  пункта,  договоры,
заключенные с «Подрядчиком»  и  по  которым  «Подрядчик»  приступил  к
выполнению работ по восстановлению нарушенного благоустройства до даты
расторжения Соглашения,  подлежат  исполнению  сторонами  договоров  в
полном объеме.
      При   расторжении   настоящего   Соглашения    по    основаниям,
предусмотренным   подпунктами  «а»-«г»  настоящего  пункта,  договоры,
заключенные с «Подрядчиком» и по которым «Подрядчик»  не  приступил  к
выполнению работ по восстановлению нарушенного благоустройства до даты
расторжения Соглашения, подлежат расторжению в  одностороннем  порядке
по требованию «Заказчика».
      При   расторжении   настоящего   Соглашения    по    основаниям,
предусмотренным  абзацем  6 настоящего пункта, договоры, заключенные с
«Подрядчиком» до даты расторжения Соглашения, подлежат  расторжению  в
одностороннем порядке по требованию «Заказчика».
      10. По всем вопросам, не урегулированным настоящим  Соглашением,
Стороны   руководствуются   действующим  законодательством  Российской
Федерации.
      11.  Споры и разногласия,  связанные  с  исполнением  настоящего
Соглашения  разрешаются  Сторонами  путем  переговоров  и  переписки в
течение 1 (одного) календарного дня  после  получения  одной  Стороной
соответствующего   обращения   другой   Стороны.   Письма,  обращения,
уведомления,  которые  одна  Сторона  направляет  другой   Стороне   в
соответствии  с настоящим Соглашением, направляются в письменной форме
почтой  или  факсимильной   связью   с   последующим   предоставлением
оригинала.  При недостижении согласия Стороны вправе передать споры на
рассмотрение Арбитражного суда Калининградской области.
      12. Настоящее Соглашение действует в течение 1 (одного)  года  с
момента его заключения (подписания) Сторонами.
      13.  Любые  изменения  и  дополнения  к   настоящему  Соглашению
действительны  лишь в случае, если они  совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными представителями Сторон.
      14. Настоящее Соглашение  составлено  в  2  (двух)  экземплярах,
имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из Сторон.
      15. Приложение к настоящему договору – типовая форма договора на
выполнение  работ  по  восстановлению благоустройства на территории МО
«Светловский городской округ»,  нарушенного  при  проведении  земляных
работ, является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

            АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН             

|——————————--———————————————————-——|----------------------------------|
|            Заказчик:             |           Подрядчик:             |
|——————————--—————————————————————-|----------------------------------|
|                                  |                                  |
|——————————--———————————————————-——|----------------------------------|
|                                  |                                  |
|———--—————--————————————————————-—|----------------------------------|


                                               Приложение к Соглашению
                                               от _____________№ _____

                                   ДОГОВОР                            
             на выполнение работ по восстановлению нарушенного        
благоустройства на территории муниципального образования «Светловский 
            городской округ» при проведении земляных работ            
      город                                                    Светлый
«___»__________ 200__ года

      Муниципальное учреждение «Управление ЖКХ, ГО защиты населения от
ЧС»,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. директора Довгого
И.Н.,   действующего   на   основании   Устава   с   одной    стороны,
и___________________________,   лицо,  обратившееся  к  «Заказчику»  с
заявлением о выдаче разрешения (ордера) на проведение земляных  работ,
именуемое  в  дальнейшем  «Подрядчик»,  в лице  _____________________,
действующего на основании ___________, с другой  стороны,  вместе  при
совместном  упоминании  именуемые Стороны, заключили настоящий договор
(далее по тексту - договор) о нижеследующем:

                            1. Предмет договора   

      1.1. По настоящему договору «Подрядчик» обязуется своими силами,
средствами,   оборудованием,   из  своих  материалов,  качественно,  в
порядке, в сроки, с соблюдением иных установленных настоящим договором
условий   выполнить   Работы,   «Заказчик»  обеспечивает  контроль  за
выполнением работ по восстановлению  нарушенного  благоустройства  при
проведении земляных работ (именуемые в дальнейшем Работы).
      1.2.  Перечень  Работ  определен  в   расчете  стоимости   работ
(Приложение), являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
      1.3. Все Работы по  настоящему  договору  должны  выполняться  в
соответствии  с  требованиями  Строительных  норм  и правил Российской
Федерации (СНиП), Государственными  стандартами  Российской  Федерации
(ГОСТ), руководящими документами (РДС), техническими условиями (ТУ).

            2. Порядок определения и возмещения стоимости работ  

      2.1.   Расчет   стоимости   Работ   по    настоящему    договору
осуществляется   на   основании  территориальных  сборников  единичных
расценок (ТЕРов), утвержденных в установленном порядке,  и  затрат  на
приобретение материалов, необходимых для выполнения Работ.
      2.2. Расчет производится на основании акта  приемки  выполненных
работ  по  форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме
КС-3  в  пределах  стоимости  Работ,  определенной  Локальным  сметным
расчетом,   составленным   в   порядке,   предусмотренном  разделом  3
настоящего договора.
      2.3.  При  соблюдении  порядка  закрытия  ордера  и   отсутствия
замечаний  у  «Заказчика»  сумма  стоимости восстановления нарушенного
благоустройства, принятая от «Подрядчика» в  обеспечение  обязательств
по    восстановлению    нарушенного    благоустройства,   возвращается
«Подрядчику»  за  вычетом  стоимости  услуг  технического  надзора   и
послегарантийного обслуживания.

                3. Порядок приемки места производства работ 

      3.1. Прием - передача места  производства  Работ  осуществляется
«Подрядчиком»   в  присутствии  представителя  «Заказчика»  в  течение
одного рабочего дня с момента окончания «Подрядчиком»  земляных  работ
путем оформления акта приема-передачи места производства работ.
      3.2. «Подрядчик» за один день до окончания земляных работ обязан
направить «Заказчику»:
      а) письменное уведомление  о  месте  и  времени  приема-передачи
места производства земляных работ;
      б) проект Локального сметного расчета, определяющего перечень  и
объем  Работ  по настоящему договору, стоимость работ, рассчитанную на
основании  территориальных  сборников  единичных   расценок   (ТЕРов),
утвержденных   в  установленном  порядке,  и  затрат  на  приобретение
материалов, необходимых для выполнения Работ.
      3.3.  «Заказчик»  и  «Подрядчик»   при   приеме-передаче   места
производства  Работ  обследуют место производства Работ, рассматривают
проект Локального сметного расчета, составленного «Подрядчиком».
      3.4.  При  обнаружении   «Заказчиком»   недостатков   Локального
сметного   расчета,   «Подрядчик»   обязуется   немедленно   устранить
допущенные недостатки.
      3.5. Локальный сметный расчет  подписывается  Сторонами  в  день
приема-передачи  места  производства  Работ  и  с  момента  подписания
Сторонами является неотъемлемой частью настоящего договора.

                         4. Сроки выполнения работ   

      4.1.  Общий  срок  выполнения  Работ  по   настоящему   договору
составляет  ____________  календарных  дней  со  дня начала выполнения
Работ,   установленного   пунктом   4.3.   настоящего   договора,    в
исключительных   случаях,   предусмотренных  пунктом  4.2.  настоящего
договора -  ____________  календарных  дней  при  условии  письменного
согласования «Заказчиком» продления данного срока.
      4.2. Срок выполнения Работ может  быть  продлен  «Заказчиком»  в
случае   невозможности   выполнения   Работ,  обусловленной  погодными
условиями,  действиями  внешних  объективных  факторов,   исключающими
возможность   выполнения   Работ   в   соответствии   с   требованиями
строительных норм и правил.
      4.3. Днем начала выполнения «Подрядчиком»  Работ  по  настоящему
договору  является  день,  следующий  за  днем  приема-передачи  места
производства Работ.
      4.4.  Возможно  досрочное  выполнение  «Подрядчиком»  Работ   по
настоящему договору.

              5. Обеспечение работ материалами и оборудованием   

      5.1. «Подрядчик»  принимает  на  себя  обязательство  обеспечить
производство Работ по настоящему договору с использованием собственных
материалов и оборудования, собственными силами и средствами.
      5.2. При выполнении Работ  по  настоящему  договору  «Подрядчик»
должен  применять  строительные  материалы,  изделия  и  оборудование,
соответствующие Локальному  сметному  расчету,  техническим  условиям,
государственным стандартам.
      5.3. «Подрядчик» вправе использовать в процессе выполнения Работ
по  письменному  согласованию  с  «Заказчиком»  аналогичные материалы,
оборудование,  которые  соответствуют   или   превосходят   по   своим
техническим   характеристикам  материалы,  оборудование,  указанные  в
Локальном сметном расчете.
      5.4.  Все  поставляемые  материалы,  оборудование  должны   быть
промаркированы   и   иметь  соответствующие  сертификаты,  технические
паспорта и другие документы, удостоверяющие их  качество.  Копии  этих
сертификатов   и   т.п.   должны   быть   предоставлены  «Подрядчиком»
незамедлительно по требованию «Заказчика».
      5.5. При производстве Работ «Подрядчик» обязан руководствоваться
техническими    условиями    и    инструкциями   заводов-изготовителей
материалов,   оборудования,   технологическими   картами   и   схемами
операционного контроля качества.
      5.6.  «Подрядчик»  обязуется  обеспечить  приемку,  разгрузку  и
складирование прибывающих на объект материалов.
      5.7.  «Подрядчик»  несет  риск  утраты,  случайной  гибели   или
случайного  повреждения  всех  поставленных  для реализации настоящего
договора материалов, оборудования до подписания акта приема работ.

                             6. Скрытые работы 

      6.1.   Работы,   подлежащие   закрытию,    должны    приниматься
«Заказчиком».  «Подрядчик»  приступает  к выполнению последующих работ
только  после  приемки  «Заказчиком»  выполненных  скрытых   работ   и
составления актов освидетельствования этих работ.
      6.2. «Подрядчик» в письменном  виде  заблаговременно  уведомляет
«Заказчика»   о   необходимости   проведения   промежуточной   приемки
выполненных работ, подлежащих  закрытию,  но  не  позднее,  чем  за  1
рабочий день до окончания выполнения скрытых работ. Если представители
«Заказчика» не явятся  к  указанному  сроку  проведения  промежуточной
приемки   выполненных   работ,  подлежащих  закрытию,  то  «Подрядчик»
составляет односторонний акт и  считает  работы  принятыми,  при  этом
ответственность  за  качество  выполненных  работ  с  «Подрядчика»  не
снимается. Вскрытие работ в  этом  случае  по  требованию  «Заказчика»
производится за их счет.
      6.3. При  обнаружении  представителями  «Заказчика»  недостатков
скрытых   работ,   письменно   зафиксированных  Сторонами,  недостатки
подлежат немедленному  устранению  «Подрядчиком».  Работы,  подлежащие
закрытию,   не   должны   закрываться  «Подрядчиком»  без  письменного
разрешения «Заказчика», за исключением случаев  неявки  представителей
«Заказчика» для приемки.
      Если закрытие  работ  выполнено  без  подтверждения  «Заказчика»
(представитель   «Заказчика»   не   был   информирован   об  этом  или
информирован с опозданием), то  «Подрядчик»  за  свой  счет  обязуется
открыть  любую  часть  скрытых  работ, не прошедших приемку, а затем -
восстановить ее за свой счет.
      6.4.  Готовность  принимаемых   скрытых   работ   подтверждается
подписанием   «Заказчиком»,   «Подрядчиком»  акта  освидетельствования
скрытых работ.

                 7. Порядок сдачи-приемки выполненных работ    

      7.1. «Подрядчик» организует сдачу-приемку Работ за свой счет.
      7.2. «Подрядчик» не  позднее  одних  суток  до  окончания  Работ
письменно  информирует «Заказчика» о назначении даты и времени приемки
выполненных работ.
      7.3. Акт приемки выполненных  работ  подписывается  Сторонами  в
срок,  не  позднее  1 (одного) рабочего дня с даты приемки выполненных
Работ,  определяемой  в  письменном  уведомлении   «Подрядчика»,   при
условии, что Работы выполнены надлежащим образом.
      «Заказчик» осуществляет проверку качества, объемов  и  стоимости
выполненных «Подрядчиком» Работ, зафиксированных в представленных акте
приемки выполненных работ по  форме  №  КС-2  и  справке  о  стоимости
выполненных работ по форме № КС-3, в том числе на предмет соответствия
Локальному сметному расчету. В  случае  обнаружения  несоответствий  в
представленных  акте  приемки  выполненных работ и справке о стоимости
выполненных  работ,  «Заказчик»   возвращают   их   «Подрядчику»   для
устранения выявленных несоответствий.
      7.4. При наличии недостатков  в  результатах  выполненных  Работ
Стороны  составляют  акт с перечнем необходимых доработок. «Подрядчик»
обязан своими силами и за свой счет устранить допущенные в выполненных
Работах  недостатки  в течение 1 (одного) рабочего дня, если иной срок
в связи с объемом и характером подлежащих  устранению  недостатков  не
определен  Сторонами  в акте, фиксирующем недостатки. Акт приема работ
подписывается после  устранения  «Подрядчиком»   всех  выявленных  при
приемке недостатков.
      7.5. «Заказчик» вправе отказаться от приемки результата Работ  в
случае  обнаружения  недостатков,  которые  исключают  возможность его
использования по назначению и не могут быть устранены «Подрядчиком».
      7.6.   Сдача   -   приемка   результатов   Работ,    выполненных
«Подрядчиком»  досрочно,  осуществляется  в  порядке,  предусмотренном
настоящим разделом.
      7.7. Датой окончания выполнения Работ считается дата  подписания
акта приемки выполненных работ по форме КС-2 всеми Сторонами.

                                 8. Гарантии     

      8.1. «Подрядчик»  обязуется  выполнить  Работы,  предусмотренные
настоящим  договором,  с гарантируемым соответствием выполненных Работ
требованиям  по  качеству,  предусмотренным  настоящим  договором,   в
течение 2 (двух) лет.
      Качество   выполненных    Работ    определяется    соответствием
выполненных  Работ  Локальному  сметному  расчету, СНиПам, техническим
условиям, государственным стандартам.
      8.2. Гарантийный срок начинает  исчисляться  с  даты  подписания
Сторонами акта приемки выполненных работ по форме КС-2.
      8.3. Если в  период  предусмотренного  пунктом  8.1.  настоящего
договора  гарантийного  срока обнаружатся недостатки результата Работ,
то «Подрядчик» обязан их устранить за свой счет в течение  1  (одного)
рабочего дня, если иной срок в связи с объемом и характером подлежащих
устранению недостатков не  определен  Сторонами  в  акте,  фиксирующем
недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно
на период, в течение которого «Подрядчиком»  производились  работы  по
устранению недостатков.
      8.4. Для участия в составлении  акта,  фиксирующего  недостатки,
согласовании  порядка  и  сроков  их  устранения «Подрядчик» обязан не
позднее  1  (одного)  рабочего  дня  со  дня   получения   письменного
уведомления  «Заказчика»  об  обнаружении недостатков направить своего
представителя.
      8.5. При отказе «Подрядчика» от составления или подписания  акта
обнаруженных  недостатков  для  их  подтверждения «Заказчик» назначает
экспертизу, по  результатам  которой  составляется  акт,  определяющий
наличие  и  характер  недостатков. Результат такой экспертизы является
для Сторон обязательным. При обнаружении вины  «Подрядчика»,  затраты,
связанные  с  экспертизой  несет «Подрядчик». Проведение экспертизы не
исключает права Сторон обратиться за разрешением спора  в  Арбитражный
суд Калининградской области.

                       9. Права и обязанности сторон  

      9.1. «Заказчик»:
      9.1.1. Участвует при приемке «Подрядчиком» от «Подрядчика» места
производства земляных работ.
      9.1.2. Принимает участие  в  приемке  выполненных  «Подрядчиком»
Работ  с  подписанием  акта  приемки  выполненных работ по форме КС-2,
справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.
      9.1.3. Осуществляет контроль за качеством и  сроками  (начала  и
окончания)  выполнения  «Подрядчиком»  Работ,  с  составлением актов о
недостатках работ, не вмешиваясь при этом  в  оперативно-хозяйственную
деятельность «Подрядчика».
      9.1.4.  При  выявлении  фактов  неисполнения  или  ненадлежащего
исполнения   «Подрядчиком»   обязательств,  предусмотренных  настоящим
договором, вправе осуществить нижеперечисленные действия:
      а) незамедлительно составить акт о неисполнении или ненадлежащем
исполнении   соответствующего   обязательства   с  подробным  писанием
выявленных нарушений;
      б) в день составления указанного акта или в  течение  следующего
рабочего  дня  подготовить  и  направить  претензию о незамедлительном
устранении выявленного нарушения и уплате  неустойки,  предусмотренной
пунктом 11.3. настоящего договора;
      в) предъявить в суд или Арбитражный суд Калининградской  области
соответствующее   исковое   заявление   о   понуждении   к  исполнению
нарушенного    обязательства,    взыскании    убытков,     причиненных
неисполнением  или  ненадлежащим исполнением обязательства, неустойки,
предусмотренной  пунктом   11.3.   настоящего   договора,   в   случае
неудовлетворения  претензии,  указанной  в  подпункте  «б»  настоящего
пункта.
      9.1.5.   В   случае   обнаружения   при   приемке    выполненных
«Подрядчиком»  Работ  недостатков выполненных работ - обязан составить
акт о недостатках выполненных работ с указанием срока их устранения  и
отказаться  от подписания акта приема работ до устранения недостатков,
выявленных в ходе приема Работ.
      9.1.6.  При  обнаружении  фактов  невыполнения  обязательств  по
восстановлению     нарушенного     благоустройства,    некачественного
восстановления благоустройства «Подрядчиком» выдает  обязательные  для
исполнения предписания об устранении выявленных нарушений.
      9.1.7. Осуществляет иные права  и  обязанности,  предусмотренные
настоящим   договором   и   действующим  законодательством  Российской
Федерации.
      9.2. «Подрядчик»:
      9.2.1. Приступает к производству  Работ  в  срок,  установленный
разделом 4 настоящего договора.
      9.2.2.  Обеспечивает  выполнение  Работ  в  полном  соответствии
требованиям   СНиП,   Локального  сметного  расчета,  составленного  в
порядке, предусмотренном  разделом  3  настоящего  договора,  а  также
обеспечивает  качество  выполнения работ в соответствии с действующими
нормами и техническими условиями, а также стандартами,  установленными
действующим законодательством применительно к данному виду работ.
      9.2.3.  Выполняет  Работы   с   применением   высококачественных
технологий,  материалов, имеющих сертификаты качества, иные документы,
подтверждающие соответствие качества.
      9.2.4. Исполняет полученные в ходе выполнения работ  предписания
«Заказчика»,   если   они   не   представляют  собой  вмешательство  в
оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».
      9.2.5. Обеспечивает доступ представителям «Заказчика»  на  место
выполнения  Работ,  если  это  связано с осуществлением контролирующих
функций или выполнением иных условий договора.
      9.2.6. Обязан завершить Работы в срок, установленный разделом  4
настоящего договора.
      9.2.7.  Сдает  результат   выполненных   Работ   «Заказчику»   с
составлением  акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о
стоимости выполненных работ по форме КС-3.
      9.2.8. Самостоятельно определяет способы выполнения  Работ,  при
условии,  что эти способы соответствуют действующим СНиП и техническим
условиям,    а    также    стандартам,    установленным    действующим
законодательством применительно к данному виду работ.
      9.2.9. Вправе выполнить Работы досрочно.
      9.2.10. Осуществляет иные права и  обязанности,  предусмотренные
настоящим   договором   и   действующим  законодательством  Российской
Федерации.

                         10. Срок действия договора    

      10.1.  Настоящий  договор   действует   с   момента   заключения
(подписания   Сторонами)   до   полного   исполнения  Сторонами  своих
обязательств, а  в  части  гарантийных  обязательств  «Подрядчика»  на
результат Работ - до истечения срока гарантии, установленного разделом
8 настоящего договора.

                         11. Ответственность сторон  

      11.1. За невыполнение  или  ненадлежащее  выполнение  настоящего
договора  Стороны  несут  ответственность в соответствии с действующим
законодательством  Российской   Федерации   и   условиями   настоящего
договора.
      11.2. В случае нарушения сроков выполнения  Работ,  указанных  в
пункте  4.1.  настоящего  договора, «Подрядчик» уплачивает «Заказчику»
неустойку в размере 2-х  (двух)  минимальных  размеров  оплаты  труда,
установленных  действующим  законодательством Российской Федерации, за
каждый день просрочки до  полного  исполнения  своих  обязательств  по
настоящему договору.
      11.3.  Ущерб,  причиненный   «Подрядчиком»   третьим   лицам   в
результате  выполнения  и  (или)  невыполнения  своих  обязательств по
настоящему договору, возмещается им самостоятельно.
      11.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное  или
полное  неисполнение  обязательств  по  настоящему  договору  в случае
наступления обстоятельств непреодолимой  силы,  а  именно  наводнения,
пожара,  землетрясения,  диверсии, военных действий, блокад, изменения
законодательства, препятствующих надлежащему  исполнению  обязательств
по  настоящему  договору,  а  также других чрезвычайных обстоятельств,
которые   возникли   после   заключения    настоящего    договора    и
непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а
также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
      Сторона,  для   которой   надлежащее   исполнение   обязательств
оказалось    невозможным    вследствие   возникновения   обстоятельств
непреодолимой  силы,  обязана  в  течение  1  рабочего  дня   с   даты
возникновения  таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую
Сторону об их возникновении, виде  и  возможной  продолжительности  их
действия.
      Если обстоятельства, предусмотренные  настоящим  пунктом,  будут
длиться  более  30  дней  с даты соответствующего уведомления, Стороны
вправе  расторгнуть  настоящий  договор  без   требования   возмещения
убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

                       12. Порядок разрешения споров   

      12.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим  договором,
Стороны   руководствуются   действующим  законодательством  Российской
Федерации.
      12.2. Споры,  возникающие при  исполнении настоящего   договора,
Стороны   разрешают  путем  переписки  или  переговоров  в  течение  1
календарного  дня  после  получения  одной  Стороной  соответствующего
обращения другой Стороны. Письма, обращения, уведомления, которые одна
Сторона  направляет  другой  Стороне  в   соответствии   с   настоящим
договором,  направляются  в  письменной форме почтой  или факсимильной
связью  с  последующим  предоставлением  оригинала.  При  недостижении
согласия  Стороны  вправе  передать споры на рассмотрение Арбитражного
суда Калининградской области.

                        13. Заключительные положения    

      13.1.  Настоящий  договор  составлен  в  2  (двух)  экземплярах,
имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из Сторон.
      13.2.  Любые  изменения  и  дополнения  к  настоящему   договору
действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
      13.3. Расторжение настоящего договора допускается по  соглашению
Сторон  или  решению  суда  по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством.
       13.4. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке по
требованию «Заказчика» при расторжении Соглашения № ___ от _________
       а) в случае аннулирования лицензии на выполнение  видов  работ,
предусмотренных    договором,    выдачи    иных    актов,   налагаемых
государственными  органами  в  рамках  действующего  законодательства,
лишающих «Подрядчика» права на производство соответствующих работ;
       б) по иным основаниям, предусмотренным Соглашением  №  ____  от
________,   если  «Подрядчик»  не  приступил  к  выполнению  Работ  по
настоящему договору до даты расторжения указанного соглашения.
       13.5. Настоящий договор может быть расторгнут  в  одностороннем
порядке по требованию «Заказчика» в случаях:
       а) нарушения «Подрядчиком» сроков выполнения Работ;
       б) несоблюдения «Подрядчиком» требований по качеству работ.
       13.6.  В  случае  принятия  решения  о  расторжении  настоящего
договора   в  одностороннем  порядке  по  основанию,  предусмотренному
настоящим пунктом, «Заказчик» направляет «Подрядчику»  уведомление  об
одностороннем  отказе  от  исполнения  настоящего договора с указанием
срока, по истечении которого договор считается расторгнутым.
       При  досрочном  расторжении  настоящего  договора  в   порядке,
предусмотренном  настоящим  пунктом,  «Подрядчик» обязуются произвести
взаиморасчеты с учетом фактически выполненных им Работ .

          14. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон  

|----------------------------------|----------------------------------|
|            Заказчик:             |           Подрядчик:             |
|----------------------------------|----------------------------------|
|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|


                                                Приложение 4 к Порядку

                     ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫДАЧИ ОРДЕРОВ                      

|—————|————————|—————————|——————————————|—————————|———————|————————|———————————————|————————|———————————|
|N    |N       |Дата     |Организация,  |Место    |Вид    |Срок    |Ответственный  |Дата    |Залоговая  |
|п/п  |ордера  |выдачи   |получившая    |раскопки |работы |работы  |(Ф.И.О.),      |сдачи   |сумма      |
|     |        |         |ордер         |         |       |        |тел.           |ордера  |           |
|—————|————————|—————————|——————————————|—————————|———————|————————|———————————————|————————|———————————|
|     |        |         |              |         |       |        |               |        |           |
|—————|————————|—————————|——————————————|—————————|———————|————————|———————————————|————————|———————————|