Постановление Администрации городского округа "Город Калининград" от 06.04.2015 № 580

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

"ГОРОД КАЛИНИНГРАД"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 апреля 2015 г.                                                                                  N 580

г. Калининград

Об утверждении Порядка оказания адресной помощи отдельным

категориям граждан в виде предоставления средств, выделяемых

из бюджета городского округа "Город Калининград", в том

числе получаемых на указанные цели из областного бюджета

в виде межбюджетных трансфертов, на ремонт (газификацию)

жилого помещения

(В редакции Постановления Администрации Муниципального образования "городской округ "Город Калининград" от 17.11.2016 № 1703)

В соответствии с Решением городского Совета депутатов Калининграда от 01.10.2014 N 279 "О дополнительной социальной поддержке отдельных категорий граждан", в целях использования средств, выделяемых из бюджета городского округа "Город Калининград", в том числе получаемых на указанные цели из областного бюджета в виде межбюджетных трансфертов, предоставляемых отдельным категориям граждан на ремонт (газификацию) жилого помещения в рамках оказания адресной помощи,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок оказания адресной помощи отдельным категориям граждан в виде предоставления средств, выделяемых из бюджета городского округа "Город Калининград", в том числе получаемых на указанные цели из областного бюджета в виде межбюджетных трансфертов, на ремонт (газификацию) жилого помещения (далее - Порядок) (приложение).

2. Считать утратившими силу Постановления администрации городского округа "Город Калининград":

- от 01.07.2010 N 1148 "Об утверждении Порядка оказания адресной помощи на ремонт жилого помещения отдельным категориям граждан за счет средств, выделяемых из областного бюджета, а также средств бюджета городского округа "Город Калининград";

- от 01.12.2010 N 2150 "О внесении изменений в Постановление администрации городского округа "Город Калининград" от 01.07.2010 N 1148 "Об утверждении Порядка оказания адресной помощи на ремонт жилого помещения отдельным категориям граждан за счет средств, выделяемых из областного бюджета";

- от 04.03.2011 N 307 "О внесении изменений в Постановление администрации городского округа "Город Калининград" от 01.07.2010 N 1148 "Об утверждении Порядка оказания адресной помощи на ремонт жилого помещения отдельным категориям граждан за счет средств, выделяемых из областного бюджета";

- от 08.09.2011 N 1494 "О внесении изменений в Постановление администрации городского округа "Город Калининград" от 01.07.2010 N 1148 "Об утверждении Порядка оказания адресной помощи на ремонт жилого помещения отдельным категориям граждан за счет средств, выделяемых из областного бюджета";

- от 19.12.2011 N 2239 "О внесении изменений в Постановление администрации городского округа "Город Калининград" от 01.07.2010 N 1148 "Об утверждении Порядка оказания адресной помощи на ремонт жилого помещения отдельным категориям граждан за счет средств, выделяемых из областного бюджета, а также средств бюджета городского округа "Город Калининград" в рамках исполнения ранее принятых обязательств на основании постановлений Правительства Калининградской области".

3. Управлению организации документооборота администрации городского округа "Город Калининград" (И.Ю. Кусень) обеспечить опубликование настоящего Постановления в газете "Гражданин", на официальном сайте администрации городского округа "Город Калининград" в сети Интернет, направление копии Постановления в Министерство по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области для внесения в региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

4. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград" А.А. Апполонову.

И.о. главы городского округа                                             Н.А. Дмитриева

Приложение

к Постановлению администрации

городского округа "Город Калининград"

от 6 апреля 2015 г. N 580

ПОРЯДОК

оказания адресной помощи отдельным категориям граждан в виде

предоставления средств, выделяемых из бюджета городского

округа "Город Калининград", в том числе получаемых

на указанные цели из областного бюджета в виде межбюджетных

трансфертов, на ремонт (газификацию) жилого помещения

(В редакции Постановления Администрации Муниципального образования "городской округ "Город Калининград" от 17.11.2016 № 1703)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях использования средств, выделяемых из бюджета городского округа "Город Калининград", в том числе получаемых из областного бюджета в виде межбюджетных трансфертов, и устанавливает механизм оказания адресной помощи отдельным категориям граждан в виде предоставления средств на ремонт (газификацию) жилого помещения.

1.2. Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан в виде предоставления средств, выделяемых из бюджета городского округа "Город Калининград", в том числе получаемых на указанные цели из областного бюджета в виде межбюджетных трансфертов, на ремонт (газификацию) жилого помещения осуществляется комитетом по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград".

1.3. Адресная помощь оказывается проживающим и зарегистрированным в установленном порядке в городском округе "Город Калининград" лицам из числа отдельных категорий граждан, определенных решением городского Совета депутатов Калининграда или постановлением Правительства Калининградской области.

1.4. Адресная помощь оказывается в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка.

1.5. Настоящий Порядок не распространяется на предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, мер социальной поддержки по ремонту жилых помещений, находящихся на территории Калининградской области, принадлежащих им на праве собственности и не отвечающих санитарным и техническим нормам и правилам.

2. Цели, условия и порядок оказания адресной помощи

в виде предоставления средств на ремонт (газификацию)

жилого помещения

2.1. Адресная помощь оказывается отдельным категориям граждан в виде предоставления средств, выделяемых из бюджета городского округа "Город Калининград", в том числе получаемых из областного бюджета в виде межбюджетных трансфертов, на ремонт (газификацию) жилого помещения (квартиры, части квартиры, комнаты, жилого дома, части жилого дома) и может быть направлена на следующие цели:

- работы по ремонту (строительству) фундамента, стен, фасада, крыши, перекрытий зданий и т.д.;

- установка, замена, восстановление работоспособности систем электро-, тепло -, газо-, водоснабжения, водоотведения;

- ремонт жилых помещений;

- приобретение строительных отделочных материалов, сантехнического и прочего оборудования, ручного инвентаря, необходимого для выполнения ремонтно-строительных работ;

- разработка и проведение в установленном порядке экспертизы (проверки) проектной и/или сметной документации, ведение строительного контроля.

2.2. Оказание адресной помощи гражданам осуществляется комитетом по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград" на основании договора на выполнение работ (оказание услуг, поставку оборудования и материалов), заключенного между гражданином, которому оказывается адресная помощь, комитетом по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград" и подрядчиком (поставщиком товаров, исполнителем услуг), за счет средств, выделяемых из бюджета городского округа "Город Калининград", в том числе получаемых из областного бюджета в виде межбюджетных трансфертов (приложение).

2.3. Управление социальной поддержки населения комитета по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград":

- координирует взаимодействие сторон договора;

- осуществляет подготовку проекта договора;

- оказывает содействие гражданам, которым оказывается адресная помощь, в решении вопросов, связанных с организацией выполнения работ (оказания услуг) по ремонту (газификации) жилого помещения;

- осуществляет подготовку отчетов о целевом использовании выделенных средств для представления в Правительство Калининградской области в случае выделения средств из областного бюджета в виде межбюджетных трансфертов.

2.4. Муниципальное казенное учреждение "Финансово-инженерная служба комитета по социальной политике":

- проводит обследование жилых помещений, осуществляет разработку (согласование) технического задания на выполнение работ (оказание услуг) по ремонту (газификации) жилого помещения и согласовывает его с гражданами, которым оказывается адресная помощь;

- согласовывает разработанную сметную документацию в части видов работ и применения сметных нормативов на работы, выполняемые по договору подряда, и осуществляет ее передачу гражданам, которым оказывается адресная помощь;

- оказывает содействие в выборе организации для заключения договора;

- осуществляет контроль за сроками выполнения работ (оказания услуг, поставки оборудования и материалов) в соответствии с условиями договора;

- направляет в управление социальной поддержки населения комитета по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград" документы, необходимые для подготовки отчетов о целевом использовании выделенных средств для представления в Правительство Калининградской области в случае выделения средств из областного бюджета в виде межбюджетных трансфертов.

2.5. Перечисление средств бюджета городского округа "Город Калининград", в том числе получаемых из областного бюджета в виде межбюджетных трансфертов, производится комитетом по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград" при условии предоставления накладных, счетов, актов выполненных работ (услуг) в соответствии с условиями трехстороннего договора, заключенного между гражданином, которому оказывается адресная помощь, комитетом по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград" и подрядчиком (поставщиком, исполнителем), по безналичному расчету.

2.6. Для подтверждения целевого использования средств на ремонт (газификацию) жилого помещения в части приобретения оборудования и строительных материалов гражданин, которому оказывается адресная помощь, в течение одного месяца после перечисления средств поставщику оборудования и строительных материалов обязан представить в комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград" накладные или иные документы, подтверждающие получение оборудования, строительных материалов.

2.7. Комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград" обеспечивает контроль за целевым расходованием денежных средств, предоставленных отдельным категориям граждан на ремонт (газификацию) жилого помещения в рамках оказания адресной помощи.

2.8. В случае наступления обстоятельств, делающих невозможной приемку результатов выполненных работ (оказанных услуг, поставленных материалов и оборудования) непосредственно гражданином, которому оказывается адресная помощь, приемка осуществляется комиссией, утвержденной приказом комитета по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград".  (Дополнен - Постановление Администрации Муниципального образования "городской округ "Город Калининград" от 17.11.2016 № 1703)

Приложение

к Порядку оказания адресной помощи

отдельным категориям граждан в виде

предоставления средств, выделяемых

из бюджета городского округа "Город

Калининград", в том числе получаемых

на указанные цели из областного бюджета

в виде межбюджетных трансфертов, на ремонт

(газификацию) жилого помещения

Примерный договор на выполнение работ (оказание услуг,

поставку оборудования и материалов) за счет средств,

выделяемых из бюджета городского округа "Город Калининград",

в том числе получаемых из областного бюджета в виде

межбюджетных трансфертов

      "____" ___________ 20___ г.                                                  N _______

г. Калининград

Гражданин _________________________________________, которому оказывается адресная помощь, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, ___________________________________________________ в лице __________________________________________________________________, действующего на основании _____________________________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик" (Исполнитель <*>, Поставщик <**>), со второй стороны и комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград" в лице заместителя главы администрации, председателя комитета по социальной политике (лица, его замещающего) ___________________, действующего на основании Положения о комитете по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград, именуемый в дальнейшем "Плательщик", с третьей стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор (далее - договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик (Исполнитель, Поставщик) обязуется в установленный срок по заданию Заказчика выполнить работы (оказать услуги, поставить оборудование и материалы), Заказчик обязуется принять, а Плательщик - оплатить выполненные работы (оказанные услуги, поставленное оборудование и материалы) в соответствии с условиями договора.

1.2. Подрядчик выполняет работы по договору в соответствии с проектной и/или сметной документацией, определяющей объем, содержание работ, и графиком выполнения работ или иными исходными документами, прилагаемыми к договору, а также условиями настоящего договора.

Подрядчик выполняет проектные и изыскательские работы в соответствии с заданием Заказчика, осуществляет в установленном порядке проверку проектной и/или сметной документации и передает Заказчику положительное заключение по проверке проектной документации или сметной документации.

1.2. <*> Объем и содержание услуг определяются техническим заданием и сметой, являющимися неотъемлемой частью договора.

1.2. <**> Поставщик обязуется поставить оборудование и материалы в соответствии со спецификацией, которая является неотъемлемой частью договора. Качество поставляемого оборудования и материалов должно соответствовать действующим стандартам, техническим условиям. Качество оборудования и материалов подтверждается сертификатами качества.

2. Срок действия договора

2.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по договору.

2.2. Начало выполнения работ (оказания услуг, поставки оборудования и материалов) по договору - "____" ________ 201__ г.

2.3. Срок выполнения работ (оказания услуг, поставки оборудования и материалов) по договору - ___ календарных дней с момента подписания договора.

3. Цена и порядок расчетов

3.1. Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работ определяется проектной и/или сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, и составляет _____________ (________________) рублей с учетом НДС/без НДС.

3.1. <*> Цена оказываемых услуг определяется условиями договора и составляет _____________ (________________) рублей с учетом НДС/без НДС.

3.1. <**> Цена договора составляет _____________ (________________) рублей с учетом НДС/без НДС и включает в себя: расходы на перевозку (доставку) оборудования и материалов, установку, упаковку, уплату таможенных пошлин, страхование, оплату налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством, которые Поставщик должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях.

3.2. Основанием для оплаты выполненных работ (оказанных услуг, поставляемого оборудования и материалов) являются акты (приемки выполненных работ, оказанных услуг), счета, накладные.

3.3. Оплата выполненных работ (оказанных услуг) осуществляется по факту выполнения работ (оказания услуг) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента предоставления Заказчиком подписанных Заказчиком и Подрядчиком (Исполнителем) актов (приемки выполненных работ, оказанных услуг) за счет средств бюджета городского округа "Город Калининград". За счет средств областного бюджета по факту выполнения работ (оказания услуг) в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента предоставления Заказчиком подписанных Заказчиком и Подрядчиком (Исполнителем) актов (приемки выполненных работ, оказанных услуг) и поступления на лицевой счет Плательщика средств из бюджета Калининградской области осуществляется оплата выполненных работ (оказанных услуг).

3.3. <**> Оплата поставленного оборудования и материалов осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня поставки оборудования и материалов и предоставления Плательщику счета и накладной, оформленных в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. За счет средств областного бюджета в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента поступления на лицевой счет Плательщика средств из бюджета Калининградской области производится оплата поставленного оборудования и материалов.

4. Права и обязанности Сторон

4.1 Заказчик:

4.1.1. Обеспечивает доступ Подрядчика (Исполнителя) в помещение для проведения работ (оказания услуг).

4.1.2. Осуществляет приемку результатов выполненных работ (оказанных услуг, поставленных материалов и оборудования) с подписанием платежных документов (акта приемки выполненных работ, оказанных услуг, накладных).

4.1.3. Предоставляет Плательщику в течение трех рабочих дней с момента подписания акта приемки выполненных работ (оказанных услуг) платежные документы, необходимые для перечисления денежных средств Подрядчику (Исполнителю).

4.1.3. <**> Предоставляет Плательщику в течение трех рабочих дней с момента подписания договора платежные документы, необходимые для перечисления денежных средств Поставщику.

4.1.4. Предоставляет Плательщику необходимую информацию, документы и допускает его к проверке выполнения условий настоящего договора.

4.1.4. <**> Использует приобретенные материалы и оборудование исключительно по целевому назначению.

4.1.4. Письменно сообщает Плательщику об изменении контактного телефона, места жительства в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их изменения.

4.1.5. Передает Подрядчику (Исполнителю) документацию, необходимую для выполнения работ (оказания услуг), предусмотренных настоящим договором.

4.2. Подрядчик (Исполнитель):

4.2.1. Принимает от Заказчика по акту приема-передачи документацию, необходимую для выполнения работ (оказания услуг), предусмотренных настоящим договором.

4.2.2. Выполняет предусмотренные настоящим договором работы (оказывает услуги), обеспечив их надлежащее качество, в соответствии с документацией, нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим договором.

4.2.3. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения не зависящих от Подрядчика (Исполнителя) обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ (оказываемых услуг) либо создают невозможность их завершения в срок, письменно предупреждает о них Заказчика и Плательщика.

4.2.4. Устраняет недостатки, выявленные при приемке выполненных работ (услуг) по настоящему договору.

4.2.5. Обеспечивает возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ (оказания услуг), качеством используемых материалов и оборудования.

4.2.6. Ведет работы по настоящему договору при наличии действующей лицензии и иных разрешений, выдаваемых уполномоченными государственными органами, свидетельств о допуске к работам от СРО (саморегулиремой организации).

В случае прекращения действия свидетельства, лицензии Подрядчика (Исполнителя) или приостановки ее действия Подрядчик (Исполнитель) в течение 3 (трех) рабочих дней обязан уведомить об этом Заказчика и Плательщика.

4.2.7. Сдает результат выполненных работ (оказанных услуг) с оформлением соответствующих документов, предусмотренных условиями договора, Заказчику.

4.2.8. Представляет Заказчику и Плательщику документы, подтверждающие право на выполнение работ (разрешение, лицензии, свидетельства).

4.2.9. Выполняет иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами и настоящим договором.

4.2. <**> Поставщик:

4.2.1. Передает Заказчику оборудование и материалы в полном объеме в упаковке предприятия-изготовителя либо в упаковке Поставщика, обеспечивающей сохранность поставляемого оборудования и материалов при транспортировке.

4.2.2. Оформляет и выдает Заказчику накладные и счета на оплату поставляемого оборудования и материалов.

Односторонний отказ Поставщика от выполнения принятых обязательств не допускается.

4.3. Плательщик:

4.3.1. Производит оплату выполненных работ (поставленного оборудования и материалов, оказанных услуг) в соответствии с условиями настоящего договора.

4.3.2. <**> Осуществляет контроль за выполнением Заказчиком условий настоящего договора и проверку целевого использования Заказчиком приобретенного оборудования и материалов.

4.3.3. <**> Своевременно принимает меры к расторжению договора в случае нарушения Поставщиком или Заказчиком своих обязательств по настоящему договору.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. При завершении всех видов работ по настоящему договору Подрядчик письменно извещает Заказчика и Плательщика о выполнении работ.

5.2. Заказчик, получивший сообщение от Подрядчика о завершении работ, в срок не более трех рабочих дней приступает к приемке результата выполненных работ.

5.3. Сдача работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляются актом, подписанным Заказчиком и Подрядчиком.

5.4. При обнаружении недостатков в ходе приемки выполненных работ составляется акт, в котором содержится перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта в нем делается соответствующая отметка.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность результата работ.

Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим договором.

5.5. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию результата работ и не могут быть устранены Подрядчиком.

5.6. Датой сдачи результата работ в эксплуатацию считается дата подписания акта приема-передачи выполненных работ.

5.7. Риски случайной гибели имущества или случайного повреждения результата работ, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента осуществления передачи ему объекта, а в случае обнаружения недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков.

5. <*> Приемка услуг

5.1. В случае несоответствия результатов оказанных услуг условиям договора составляется двусторонний акт, который подписывается Плательщиком и Исполнителем. Исполнитель обязан произвести устранение выявленных недостатков без дополнительной оплаты в течение ____________________________ дней.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Ответственность Подрядчика (Исполнителя, Поставщика):

В случае просрочки исполнения Подрядчиком (Исполнителем, Поставщиком) обязательств, предусмотренных договором, а также в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (Исполнителем, Поставщиком) обязательств, предусмотренных договором, Плательщик направляет Поставщику (Исполнителю, Поставщику) требование об уплате неустойки (штрафа, пени).

6.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком (Исполнителем, Поставщиком) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Подрядчиком (Исполнителем, Поставщиком).

6.2.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком (Исполнителем, Поставщиком) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком (Исполнителем, Поставщиком) обязательств, предусмотренных договором. Штраф устанавливается в размере 10% от цены договора.

6.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.4. Уплата Сторонами неустойки, штрафа или пени не освобождает их от исполнения обязательств по договору.

6.5. Пени, штрафы подлежат уплате Подрядчиком (Исполнителем, Поставщиком) в срок, указанный в требовании Плательщика.

7. Прочие условия

7.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров. При недостижении Сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Калининградской области.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они зафиксированы в письменной форме и подписаны Сторонами.

7.3. Стороны обязаны в течение 10 дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов, в противном случае негативные последствия возлагаются на участника договора, не известившего об этих изменениях.

7.4. Настоящий договор может быть изменен, дополнен только по соглашению сторон. Любые изменения, дополнения к договору оформляются письменно в виде дополнительных соглашений и подписываются уполномоченными представителями сторон.

7.5. Ни одна из сторон не вправе передавать третьим лицам сведения, ставшие ей известными в ходе исполнения настоящего договора и полученные во исполнение настоящего договора.

7.6. Настоящий договор составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7.7. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

7.8. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

Реквизиты и подписи сторон

                       Заказчик                                                          Плательщик

______________________________          ______________________________

______________________________          ______________________________

______________________________          ______________________________

______________________________          ______________________________

                                         М.П.

Подрядчик (Исполнитель, Поставщик)

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

М.П.

<*> пункты договора относятся к договорам на оказание услуг;

<**> пункты договора относятся к договорам на поставку оборудования, материалов.