Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 16.06.2015 по делу n А81-522/2015. Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)

                                                                                

ВОСЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

644024, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д.42, канцелярия (3812)37-26-06, факс:37-26-22, www.8aas.arbitr.ru, [email protected]

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Омск

17 июня 2015 года

                                                         Дело № А81-522/2015

Резолютивная часть постановления объявлена  11 июня 2015 года

Постановление изготовлено в полном объеме   17 июня 2015 года

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе судьи  Зориной О.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Ветюговой А.О.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-5098/2015) Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа  на решение Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 13 апреля 2015 года по делу №  А81-522/2015 (судья Чорноба В.В.), рассмотренному в порядке упрощенного производства по иску Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа (ИНН: 8901018311, ОГРН: 1068901011068) к обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционная строительная компания Ямал Альянс» (ИНН: 8905049487, ОГРН: 1118905003579) о взыскании 166 521 рубля 73 копеек,

установил:

Департамент строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - истец) обратился в Арбитражный суд Ямало-ненецкого автономного округа с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционная строительная компания Ямал Альянс» (далее – ответчик, ООО «ИСК Ямал Альянс») о взыскании неустойки по государственному контракту № 0190200000314006089-0195414-01/129 от 31.07.2014 в размере 166 521 рубля 73 копеек за нарушение срока ввода многоквартирного дома в эксплуатацию.

Определением от 12.02.2015 арбитражный суд первой инстанции, учитывая размер заявленных требований, в соответствии с частью 2 статьи 226 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), принял данное исковое заявление в порядке упрощенного производства.

Решением от 13.04.2015 по делу № А81-522/2015 Арбитражным судом Ямало-Ненецкого автономного округа в удовлетворении заявленных исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым решением суда,  Департамент строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа подал апелляционную жалобу, в которой просит его отменить и принять по делу новый судебный акт.

В обоснование своей жалобы истец указывает, что у суда первой инстанции не имелось оснований для отказа в удовлетворении заявленных требований. Ответчик ненадлежаще исполнил свои обязательства по своевременному вводу объекта в эксплуатацию, что влечет применение к нему ответственности в виде уплаты неустойки.  По смыслу заключенного контракта, срок передачи ответчиком и принятия истцом квартиры является производным от срока окончания строительства в целом и срока получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома и не может наступить ранее получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта. В связи с чем, полагает, что за просрочку ввода объекта в эксплуатацию застройщик обязан уплатить неустойку.

06.06.2015 в порядке статьи  262 АПК РФ  ответчик ООО «Инвестиционная строительная компания Ямал Альянс» представил отзыв на апелляционную жалобу, в котором просит суд апелляционной инстанции оставить обжалуемый судебный акт без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения. В отзыве ответчик указывает, что после направления истцу предложения о продлении срока передачи объекта долевого строительства, последний не принял мер, направленных на расторжение государственного контракта.

Изучив материалы дела, доводы апелляционной жалобы, проверив законность и обоснованность обжалуемого судебного акта, суд апелляционной инстанции не находит оснований для его отмены.

Как следует из материалов дела, между Департаментом строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа (Государственный заказчик) и ООО «Инвестиционная строительная компания Ямал Альянс» (Застройщик) заключен государственный контракт от № 0190200000314006089-0195414-01/129 от 31.07.2014, по условиям которого застройщик обязуется в предусмотренный Контрактом срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить многоквартирный жилой дом по адресу: ЯНАО, г. Ноябрьск, микрорайон «7», ул. Высоцкого, район дома 38а, и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома передать Государственному заказчику объект долевого строительства, определенный настоящим Контрактом, а Государственный заказчик обязуется уплатить обусловленную Контрактом цену и принять объект долевого строительства, при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома.

Объектом долевого строительства по настоящему Контракту в соответствии с проектной документацией является жилое помещение - однокомнатная квартира № 92, общей площадью 35,6 кв. м., на 1 этаже многоквартирного дома, в соответствии с поэтажным планом многоквартирного дома, который является Приложением № 1 к настоящему Контракту (п. 1.2. Контракта).

Согласно пункту 2.1. Государственного контракта № 0190200000314006089-0195414-01/129 от 31.07.2014 цена контракта составляет 2 320 052 рублей. Цена контракта определена из расчёта стоимости 1 кв.м. общей площади жилого помещения – 65 170 рублей.

Пунктом 1.1. контракта предусмотрено, что Пунктом 1.13. контракта установлен срок окончания строительства и получения Застройщиком разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию: не позднее - 30 сентября 2014 года.

Согласно пункту 1.14. срок передачи Застройщиком объекта долевого строительства Государственному заказчику не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней после даты, указанной в п. 1.13 Контракта.

В соответствии с п. 2.3. Государственного контракта обязательства по оплате цены Государственного контракта Истцом выполнены (копии платежных поручений № 767 от 05.09.2014 и № 34 от 28.01.2015).

Данное обстоятельство ответчиком не оспаривается.

Ответчик осуществил ввод многоквартирного дома в эксплуатацию 26.12.2014 года, о чем свидетельствует разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU89305000-336.

Нарушение ответчиком установленного пунктом 1.13. государственного контракта № 0190200000314006089-0195414-01/129 от 31.07.2014  срока ввода объекта в эксплуатацию послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском о взыскании 166 053 руб. 97 коп. неустойки за период с 01.10.2014 по 26.12.2014.

Между тем истцом не учтено следующее:

В данном случае в  обоснование исковых требований о взыскании неустойки Департамент строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа ссылается на пункты 8.1., 8.2. государственного контракта № 0190200000314006089-0195414-01/129 от 31.07.2014, по условиям которых в случае просрочки исполнения застройщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения застройщиком обязательств, предусмотренных контрактом, государственный заказчик направляет застройщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). При этом пеня начисляется государственным заказчиком за каждый день просрочки исполнения застройщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком  (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением  Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорционально объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных застройщиком.

Статьей 431 ГК РФ предусмотрено, что при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

По смыслу пунктов 1.1., 1.2., 1.14 Государственного контракта существо обязательства Застройщика заключается в постройке объекта недвижимости (квартиры) и передаче объекта истцу в предусмотренный срок - не позднее 30.11.2014. Обязательство истца в свою очередь заключается в оплате обусловленной контрактом цены.

Обязательство застройщика заключается в передаче товара (в данном случае будущей вещи) в установленный срок, что подтверждается пунктом 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 № 54 "О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем", пункт 1 статьи 4, статья 8, подпункт 1 пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 30.12.2004  № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

По смыслу положений градостроительного законодательства и Закона об участии в долевом строительстве застройщик передает объект долевого строительства после ввода в эксплуатацию созданного объекта недвижимости (многоквартирного дома). Срок передачи застройщиком объекта долевого строительства является существенным условием договора об участии в долевом строительстве (часть 4 статьи 4 Закона об участии в долевом строительстве).

Статьей 6 Закона об участии в долевом строительстве предусмотрена обязанность застройщика передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором. Частью 2 указанной статьи установлено, что в случае нарушения определенного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, установленная данной нормой неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере.

В случае если строительство (создание) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости не может быть завершено в определенный договором срок, застройщик не позднее чем за два месяца до истечения указанного срока обязан направить участнику долевого строительства соответствующую информацию и предложение об изменении договора. Изменение предусмотренного договором срока передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (часть 3 статьи 6 Закона об участии в долевом строительстве).

Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пенями) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения обязательства.

Исходя из пункта 1 статьи 314 Кодекса, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или в любой момент в пределах такого периода.

Положения гражданского законодательства допускают согласование сторонами срока исполнения одного обязательства путем указания на срок исполнения другого обязательства, а положения статьи 431 Гражданского кодекса Российской Федерации указывают на необходимость при толковании условий договора судом принимать во внимание и другие условия договора путем их сопоставления, а также смысл договора в целом.

С учетом этого срок ввода многоквартирного дома в эксплуатацию является промежуточным сроком для определения срока исполнения Застройщиком обязательства по передаче объекта долевого строительства.

Суд первой инстанции правильно указал, что сдача в эксплуатацию дома не является обязательством, принятым в пользу истца.

Это публичная обязанность, установленная законодательством о градостроительной деятельности.

А обязательством в пользу истца следует считать именно передачу товара (квартиры как объекта долевого строительства).

Пункт 8.2 государственного контракта устанавливает ответственность за нарушение обязательства в пользу истца, а следовательно, за нарушение обязательства по передаче будущей вещи.

Между тем иск заявлен в отношении нарушения срока по вводу дома в эксплуатацию, а не в отношении нарушения срока исполнения обязательства по передаче объекта.

Нарушение промежуточного срока может учитываться исключительно при расчете срока передачи объекта истцу.

Самостоятельной ответственности по причинам, изложенным выше, оно не влечет.

Вместе с тем отказ в настоящем иске не препятствует истцу заявить требование о взыскании неустойки за нарушение срока передачи  объекта строительства.

Поскольку в данном случае обязательством застройщика является передача объекта долевого строительства в срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней после даты, указанной в п. 1.13 Контракта (т.е. не позднее 30.11.2014), следовательно, договорная ответственность, предусмотренная пунктом 8.2, может применяться только за нарушение данного обязательства.

Истцом не заявлено требования о взыскании неустойки за нарушение срока передачи объекта долевого строительства.

Напротив, в рамках настоящего дела истец предъявил требование о взыскании с ответчика неустойки за нарушение срока ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, то есть за нарушение срока промежуточного этапа деятельности ответчика, а не за нарушение обязательства.

При этом специальной ответственности за нарушение данного срока договор не предусматривает.

В связи с чем, исходя из предмета и основания заявленных исковых требований, оснований   для привлечения ООО «ИСК Ямал Альянс» к ответственности за просрочку вводы объекта строительства в эксплуатацию

Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 16.06.2015 по делу n А75-13883/2014. Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)  »
Читайте также