Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.12.2014 по делу n А14-6690/2014. Постановление суда апелляционной инстанции: Отменить решение суда полностью и прекратить производство по делу

ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 декабря 2014 года                                                  Дело № А14-6690/2014

город Воронеж                                                                                               

Резолютивная часть постановления объявлена 03 декабря 2014 года

Постановление в полном объёме изготовлено 05 декабря 2014 года

председательствующего судьи                                      Владимировой Г.В.,

судей                                                                                 Маховой Е.В.,

                                                                                     Андреещевой Н.Л.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Лямзиной К.А.,

при участии:

от общества с ограниченной ответственностью Внедренческое производственное предприятие «Известа»: 1) директор Зайцев Александр Владимирович, приказ № 4 К от 21.04.2014 (до перерыва);  2) Духанин Артур Романович, представитель по доверенности № 9/2 от 16.10.2014 (до перерыва),

от общества с ограниченной ответственностью «Сибирский строитель»: Трофимчук Вадим Олегович, представитель по доверенности б/н от 20.11.2014,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Сибирский строитель» на решение Арбитражного суда Воронежской области от 22.09.2014 по делу № А14-6690/2014 (судья Стеганцев А.И.) по иску общества с ограниченной ответственностью Внедренческое производственное предприятие «Известа» (ОГРН 1033600136570 ИНН 3662083011) к обществу с ограниченной ответственностью «Сибирский строитель» (ОГРН 1075402007120 ИНН 5402480282) о взыскании задолженности и штрафа,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью Внедренческое производственное предприятие «Известа» (далее – ООО ВПП «Известа», истец) обратилось в Арбитражный суд Воронежской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Сибирский строитель» (далее – ООО «Сибирский строитель», ответчик) о взыскании задолженности по договору № 10/04 от 10.04.2012 в размере 10 200 000 руб. и штрафа в размере 1 020 000 руб.

В ходе рассмотрения дела задолженность в размере 800 000 руб. была ответчиком погашена.

Уточнив в связи с этом свои исковые требования, ООО ВПП «Известа» просило суд взыскать с ответчика 9 400 000 руб. долга и 1 020 000 руб. штрафа.

Решением Арбитражного суда Воронежской области от 22.09.2014 исковые требования ООО ВПП «Известа» были удовлетворены.

Не согласившись с принятым судебным актом в части взыскания 1 020 000 руб. штрафа, ООО «Сибирский строитель» обратилось в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просило решение Арбитражного суда Воронежской области от 22.09.2014 в обжалуемой части отменить.

В судебном заседании апелляционной инстанции 26.11.2014 объявлялся перерыв до 03.12.2014.

Стороны в судебное заседание явились и заявили о мирном урегулировании спора, представив суду на утверждение мировое соглашение от 26.11.2014, заключенное между ООО ВПП «Известа» и ООО «Сибирский строитель», согласно которому стороны признают, что ответчик имеет задолженность перед истцом в размере 9 400 000 руб. Указанная задолженность должна быть выплачена ответчиком в следующем порядке:

1 платеж - в срок до 25 декабря 2014года в сумме - 1 000 000 рублей;

2 платеж - в срок до 25 февраля 2015 года в сумме -1 000 000 рублей;

3 платеж - в срок до 25 марта 2015 года в сумме - 2 500 000 рублей;

4 платеж - в срок до 25 апреля 2015 года в сумме - 2 500 000 рублей;

5 платеж - в срок до 25 мая 2015 года в сумме - 2 400 000 рублей;

путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО ВПП «Известа» № 40702810800250004283, открытый в Филиале Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Воронеже: 394006, г. Воронеж, проспект Революции, 58.

ООО «Сибирский строитель» обязуется выплатить ООО ВПП «Известа» в срок до 25.02.2015 сумму штрафа в размере 286 000 руб. и расходы по оплате государственной пошлины в размере 79 100 руб., а всего 365 100 руб.

При нарушении ответчиком сроков оплаты, установленных п. 1, 3 мирового соглашения, ответчик выплачивает истцу неустойку в размере 2 % за каждый день просрочки от неуплаченной суммы.

Настоящее мировое соглашение вступает в силу с момента его утверждения (вынесения соответствующего определения) Девятнадцатым арбитражным апелляционным судом и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Стороны просят представленное мировое соглашение утвердить, производство по делу прекратить. Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные ч. 2 ст. 151 АПК РФ сторонам известны и понятны.

Выслушав пояснения представителей сторон, исследовав материалы дела, проанализировав условия мирового соглашения, судебная коллегия приходит к следующему.

В силу части 4, части 5 статьи 49 АПК РФ при рассмотрении дела в арбитражном суде стороны могут закончить дело мировым соглашением в порядке, предусмотренном главой 15 АПК РФ.

Арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, уменьшение им размера исковых требований, признание ответчиком иска, не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права других лиц.

Согласно статье 139 АПК РФ мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса.

В соответствии с частью 2 статьи 150 АПК РФ в случае утверждения мирового соглашения суд прекращает производство по делу.

Учитывая, что представленное мировое соглашение не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, судебная коллегия считает возможным его утвердить, производство по делу прекратить.

В случае прекращения производства по делу повторное обращение в арбитражный суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается (часть 3 статьи 151 АПК РФ).

В соответствии со статьей 104 АПК РФ основания и порядок возврата или зачёта государственной пошлины устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 141 АПК РФ при утверждении мирового соглашения истцу из федерального бюджета подлежит возвращению половина уплаченной государственной пошлины за подачу искового заявления.

Согласно части 4 статьи 110 АПК РФ, при соглашении лиц, участвующих в деле, о распределении судебных расходов арбитражный суд относит на них судебные расходы в соответствии с этим соглашением.

В пункте 3 представленного мирового соглашения расходы по оплате госпошлины в сумме 79 100 руб. отнесены на ООО «Сибирский строитель».

Госпошлина, уплаченная ООО «Сибирский строитель» по платежному поручению № 503 от 10.10.2014 в размере 2 000 руб. за рассмотрение апелляционной жалобы, подлежит возврату из федерального бюджета заявителю в сумме 1 000 руб.

Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела 7 АПК РФ на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение (ч. 2 ст. 142 АПК РФ).

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 49, 141, 150, 151, 266-271 АПК РФ, арбитражный апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л:

Утвердить по делу №А14-6690/2014 мировое соглашение от 26.11.2014, заключенное между ООО ВПП «Известа» и ООО «Сибирский строитель», согласно которому:

1. ООО «Сибирский строитель» обязуется выплатить ООО ВПП «Известа» задолженность размере 9 400 000 руб. в следующем порядке:

1 платеж - в срок до 25 декабря 2014года в сумме - 1 000 000 рублей;

2 платеж - в срок до 25 февраля 2015 года в сумме -1 000 000 рублей;

3 платеж - в срок до 25 марта 2015 года в сумме - 2 500 000 рублей;

4 платеж - в срок до 25 апреля 2015 года в сумме - 2 500 000 рублей;

5 платеж - в срок до 25 мая 2015 года в сумме - 2 400 000 рублей;

путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО ВПП «Известа» № 40702810800250004283, открытый в Филиале Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Воронеже: 394006, г. Воронеж, проспект Революции, 58.

2. ООО «Сибирский строитель» обязуется выплатить ООО ВПП «Известа» в срок до 25.02.2015 сумму штрафа в размере 286 000 руб. и расходы по оплате государственной пошлины в размере 79 100 руб., а всего 365 100 руб.

3. В случае нарушения сроков оплаты, установленных п. 1, 3 мирового соглашения, ООО «Сибирский строитель» обязуется выплатить ООО ВПП «Известа» неустойку в размере 2 % за каждый день просрочки от неуплаченной суммы.

Решение Арбитражного суда Воронежской области от 22.09.2014 по делу № А14-6690/2014 отменить, производство по делу прекратить.

Разъяснить, что мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII АПК РФ на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству истца.

Возвратить ООО «Сибирский строитель» (ОГРН 1075402007120 ИНН 5402480282) из федерального бюджета 1 000 руб. госпошлины, уплаченной по платежному поручению № 503 от 10.10.2014 за рассмотрение апелляционной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Центрального округа в двухмесячный срок через арбитражный суд первой инстанции согласно части 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий судья                                       Г.В. Владимирова

Судьи                                                                                Е.В. Маховая

                                                                                     Н.Л. Андреещева