Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.08.2007 по делу n А60-5216/07-С2. Постановление суда апелляционной инстанции: Отменить решение суда полностью и прекратить производство по делу

СЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 17АП-5103/2007-ГК

08 августа 2007 года Дело № А60-5216/07-С2

г. Пермь

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Карповой Т.Е.,

судей Глотовой Г.И., Усцова Л.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Фадеевой И.Б.,

при участии в судебном заседании:

от истца (Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области): не явился, о времени и месте судебного заседания уведомлен надлежащим образом,

от ответчика (ООО «Блокгеострой»): С.Е. Баннов, генеральный директор, решение № 1 от 26 февраля 2003 года, Салех Агха О.Е., доверенность от 16 июля 2007 года,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ответчика - ООО «Блокгеострой»

на решение Арбитражного суда Свердловской области

от 22 мая 2007 года по делу № А60-5216/07-С2,

принятое судьей Ваниным П.Б.,

по иску Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области

к ООО «Блокгеострой»

об обязании ООО «Блокгеострой» выполнить работы, предусмотренные государственными контрактами, о взыскании неустойки,

установил:

Истец обратился в Арбитражный суд Свердловской области с иском к ООО «Блокгеострой» об обязании выполнить работы, предусмотренные государственными контрактами №№ ГК-12, ГК-13, ГК-14, ГК-15, ГК-16 от 20 февраля 2006 года и взыскании 43 273 рублей неустойки.

Истец увеличил размер неустойки до 62 242 рублей, в порядке статьи 49 АПК РФ уточнение исковых требований принято судом.

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 22 мая 2007 года исковые требования Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области удовлетворены. С ООО «Блокгеострой» в пользу Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области взыскано 62 242 рублей основного долга. ООО «Блокгеострой» обязано выполнить работы, предусмотренные государственными контрактами от 20 февраля 2006 года № ГК-12, № ГК-13, № ГК-14, № ГК-15, № ГК-16 и передать результаты выполненных работ Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области в течение одного месяца с момента вступления настоящего решения в законную силу. С Общества с ограниченной ответственностью «Блокгеострой» в федеральный бюджет взыскана государственная пошлина в размере 2367 рублей 26 копеек.

Ответчик с решением суда от 22 мая 2007 года не согласился, в связи с чем обратился в суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт. Полагает, что выводы, изложенные в решении, не соответствуют обстоятельствам дела. Ответчик ссылается на то, что истец не передал ему документы, которые в соответствии с контрактами необходимы для исполнения принятых обязательств по выполнению работ. Поэтому работы, предусмотренные контрактами, не были выполнены.

В судебное заседание суда апелляционной инстанции 06 августа 2007 года истец, ответчик не явились, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом.

От истца, ответчика поступило ходатайство об объявлении перерыва до 08 августа 2007 года в связи с заключением мирового соглашения.

Ходатайство судом рассмотрено и удовлетворено в порядке статьи 159 АПК РФ.

В судебное заседание суда апелляционной инстанции 08 августа 2007 года ответчик представил заключенное мировое соглашение, по условиям которого:

1. Истцом к Ответчику предъявлено исковое заявление в Арбитражный суд Свердловской области (дело № А60-5216/07-С2) о взыскании неустойки за неисполнение условий договора в размере 43 273 рубля, впоследствии уточненное до 62 242 рублей.

2. Настоящее мировое соглашение заключается сторонами в соответствии со ст.ст. 49, 138, 139, 140 АПК РФ в целях устранения по обоюдному согласию спора, явившегося причиной предъявления иска о взыскании неустойки за неисполнение условий договора.

3. Стороны договариваются о том, что по настоящему мировому соглашению подлежат исключению из государственных контрактов от 20.02.2006 года №№ ГК-12, ГК-13, ГК-14, ГК-15, ГК-16 следующие земельные участки:

3.1. по государственному контракту от 20.02.2006 года № ГК-12 (лот № 17);

3.1.1. ГОУ НПО «Байкаловское профессиональное училище» по адресу: Свердловская область, Байкаловский район, с. Байкалово, ул. Кузнецова, 13 (строка в лоте № 4);

3.1.2. Ирбитское среднее профессионально-техническое училище № 75 по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Советская, 4 (строка в лоте № 13);

3.1.3. ГУ «Государственный архив в городе Ирбите» по адресу: Свердловская область, г. Ирбит ул. Камышловская, 16а (строка в лоте № 20);

3.2 по государственному контракту от 20.02.2006 года № ГК-13 (лот № 15):

3.2.1. МУЗ «Артемовская районная больница» (Диспансер противотуберкулезный) по адресу: г. Артемовский, ул. Бурсунская, 1 (строки в лоте №№ 8, 9, 10);

3.2.2. Управление социальной защиты населения г. Артемовского по адресу: г. Артемовский, ул. Энергетиков, 15 (строки в лоте №№ 14, 15);

3.2.3. Управление социальной защиты населения г. Артемовского по адресу: пос. Буланаш, ШУЕ ГСК-9 (строка в лоте № 17);

3.2.4. МУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Особый ребенок» по адресу: г. Реж, ул. Вокзальная, 3/3 (строка в лоте № 23);

3.2.5. Управление социальной защиты муниципального образования Режевский район по адресу: г. Реж, ул. Бажова, 15 (строка в лоте № 25);

3.3. по государственному контракту от 20.02.2006 года № ГК-14 (лот № 23):

3.3.1. ГОУ «Кушвинское профессиональное училище» по адресу: г. Кушва, ул. Центральная, 2 (строка в лоте № 4);

3.3.2. Управление социальной защиты населения Муниципального образования Верхний Тагил по адресу: г. Верхний Тагил, ул. Лермонтова, 2 (строка в лоте № 10);

3.4. по государственному контракту от 20.02.2006 года № ГК-15 (лот № 24):

3.4.1. МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Нижнетагильский детский дом № 2» по адресу: г. Нижний Тагил (строка в лоте № 4);

3.4.2. МУ «Центр социального обслуживания» по адресу: пос. Новоасбест, ул. Ленина, 9 (строка в лоте № 7);

3.5. по государственному контракту от 20.02.2006 года № ГК-16 (лот № 42):

3.5.1. СОГУ «Управление автомобильных дорог», автомобильная дорога Першата-Луговая (строка в лоте № 78).

4. По настоящему мировому соглашению общая сумма государственного контракта от 20.02.2006 года № ГК-16 (1 591 000 руб.) увеличивается за счет выполнения дополнительного объема работ (19,447 км автомобильных дорог) на 194 470 (сто девяносто четыре тысячи четыреста семьдесят) руб. (19,447 км*10 тыс. рублей за 1 км) и составляет 1 785 470 (один миллион семьсот восемьдесят пять тысяч четыреста семьдесят) руб. НДС не облагается.

5. В соответствии с настоящим мировым соглашением истец предоставляет Ответчику отсрочку выполнения предусмотренных государственными контрактами от 20.02.2006 года №№ ГК-12, ГК-13, ГК-14 землеустроительных работ на срок до 01.10.2007 г.

Ответчик обязуется в срок до 01.10.2007 г. выполнить работы по государственным контрактам от 20.02.2006 года №№ ГК-12, ГК-13, ГК-14 и передать результаты выполненных работ Истцу.

На момент подписания настоящего мирового соглашения землеустроительные работы по государственным контрактам от 20.02.2006 года №3 ГК-15, ГК-16 выполнены и результаты выполненных работ переданы Истцу.

6. Истец, установив, что работы выполнены и оформлены в соответствии с условиями контрактов, подписывает Акты сдачи-приемки выполненных работ.

Обязательства Ответчика по государственным контрактам считаются выполненными с момента принятия истцом всех предусмотренных государственными контрактами землеустроительных работ и подписания двусторонних Актов сдачи-приемки работ.

7. Ответчик в случае нарушения срока, указанного в п. 5 настоящего мирового соглашения, уплачивает Истцу неустойку в размере ставки рефинансирования от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.

8. Ответчик обязуется уплатить Истцу неустойку в размере 121 742 руб. не позднее 01 ноября 2007 года.

9. Судебные расходы в виде уплаты государственной пошлины несет Ответчик.

10. Настоящее мировое соглашение составлено в 3-х экземплярах: по одному экземпляру для каждой из сторон и для Семнадцатого арбитражного апелляционного суда.

11. Приложение 1 является неотъемлемой частью настоящего мирового соглашения.

Истец в судебное заседание не явился, ходатайствует о рассмотрении вопроса об утверждении мирового соглашения в отсутствие своего представителя.

Согласно статье 139 АПК РФ мировое соглашение может быть заключено на любой стадии арбитражного процесса.

Арбитражный суд не утверждает мировое соглашение, если оно противоречит закону и нарушает права и законные интересы других лиц (часть 5 статьи 49 АПК РФ).

Поскольку мировое соглашение, представленное сторонами, соответствует требованиям статьи 140 АПК РФ, подписано уполномоченными лицами, не противоречит закону, не нарушает права и законные интересы других лиц, оно подлежит утверждению.

Производство по делу подлежит прекращению на основании части 2 статьи 150 АПК РФ.

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 141 АПК РФ, подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.40 НК РФ при заключении мирового соглашения до принятия решения арбитражным судом возврату истцу подлежит 50 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины.

Поскольку мировое соглашение заключено сторонами после принятия решения арбитражным судом, государственная пошлина, уплаченная по иску, возврату не подлежит.

ООО «Блокгеострой» подлежит возврату госпошлина по апелляционной жалобе в сумме 1000 рублей, уплаченная по платежному поручению №73 от 13 июня 20007 года.

Руководствуясь статьями 150, 266, 268, 269, 271 АПК РФ, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л :

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 22 мая 2007 года по делу № А60-5216/07-С2 отменить.

Утвердить мировое соглашение, по условиям которого: