Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.02.2013 по делу n А21-5402/2012. Удовлетворить ходатайство (заявление) (АПК),Отменить решение, Утвердить мировое соглашение, Прекратить производство по делу (ст.139, 269 АПК)

ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65

http://13aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Санкт-Петербург

05 февраля 2013 года

Дело №А21-5402/2012

Резолютивная часть постановления объявлена     24 января 2013 года

Постановление изготовлено в полном объеме  05 февраля 2013 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего судьи Горшелева В.В.,

судей  Поповой Н.М., Смирновой Я.Г.,

при ведении протокола судебного заседания: секретарем судебного заседания Суворовой Т.О.,

при участии: 

от истца: не явился, извещен;

от ответчика: Гудков Р.А. по доверенности от 10.01.2013;

от 3-го лица: не явился, извещен;

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер  13АП-23520/2012)  ООО Строительная компания «Стандарт» на решение Арбитражного суда  Калининградской области от 10.10.2012 по делу № А21-5402/2012 (судья Пахомова Т.В.), принятое

по иску Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы пос. Борское муниципального образования "Гвардейский район" Калининградской области (ИНН: 3916008758, ОГРН: 1023902272261)

к ООО Строительная компания "Стандарт" (ИНН: 3911800423, ОГРН: 1113926023584)

3-е лицо: МУ "ТехКонтрольСтрой"

о расторжении договора и взыскании пени,

установил:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа пос. Борское муниципального образования «Гвардейский район» Калининградской области (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Калининградской области с иском (с учетом уточнения) к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Стандарт» (далее – ответчик) о расторжении договора № 0135300010011000046-0168640-02 от 28.11.2011 на выполнение работ по капитальному ремонту кровли и установке леерных ограждений здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы пос. Борское муниципального образования "Гвардейский район" Калининградской области и взыскании 487 788 руб. 52 коп. пени.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено муниципальное учреждение «ТехКонтрольСтрой».

Решением Арбитражного суда Калининградской области от 10.10.2012 исковые требования удовлетворены в полном объеме; с ответчика в доход Федерального бюджета взыскано 16 795 руб. 77 коп. госпошлины.

Ответчик в апелляционной жалобе просит данное решение арбитражного суда отменить, ссылаясь на нарушение судом норм материального и процессуального права.

В апелляционный суд от истца, ответчика и третьего лица поступили ходатайства об утверждении мирового соглашения, заключенного между ними 10.01.2013 по настоящему делу.

Истец и третье лицо, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, представителей в судебное заседание не направили. Суд, руководствуясь статьями 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), рассмотрел дело по апелляционной жалобе в их отсутствие.

Представитель ответчика в судебном заседании поддержал ходатайство об утверждении мирового соглашения, в связи с чем, также заявил ходатайство об отказе от апелляционной жалобы.

Стороны по настоящему мировому соглашению договорились о том, что:

1.         оно заключается в соответствии со статьей 139 АПК РФ для целей устранения по обоюдному согласию возникшего спора, являющегося причиной предъявления иска по настоящему делу.

2.         расторгнуть договор №135300010011000046-0168640-02  от  28.11.2011   г.   на   выполнение  работ  по  капитальному  ремонту  кровли   и установке леерных ограждений здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа пос. Борское  муниципального образования «Гвардейский район» Калининградской области (далее - Договор) по обоюдному согласию Сторон.

3.         в целях урегулирования спора Ответчик обязуется уплатить Истцу согласованную сторонами сумму неустойки (пени), которая составляет 80 293,18 руб., что составляет 10% от цены Договора, а Истец обязуется уплатить Ответчику стоимость выполненных работ по договору в размере 802 931,77 руб.

4.         указанные в п.З мирового соглашения суммы уплачиваются Сторонами единовременно в срок не позднее «31» декабря 2013 г.

5.         оплата сумм, указанных в п.З мирового соглашения, производится путем перечисления Истцом разницы от стоимости выполненных работ по Договору и суммы неустойки на расчетный счет Ответчика суммы 722 638,59 руб.: № 40702810706020000252 в Филиал ОАО «Бинбанк» в г. Калининграде, к/с 30101810200000000835, БИК 042748835.

6.         ответчик обязуется уплатить в доход Федерального бюджета сумму госпошлины по данному Делу в размере 6000 рублей.

7.         при условии точного и своевременного исполнения Ответчиком своих обязательств, вытекающих из настоящего Мирового соглашения, Истец отказывается от своего права на взыскание с Ответчика любых иных сумм, вытекающих из обязательств по Договору.

8.         при условии точного и своевременного исполнения Истцом своих обязательств, вытекающих из настоящего Мирового соглашения, Ответчик отказывается от своего права на взыскание с Истца любых иных сумм, вытекающих из обязательств по Договору, в том числе оплаты стоимости произведенных Ответчиком дополнительных работ по ремонту кровли и установке леерных ограждений.

9. гарантийный срок устранения Ответчиком дефектов, возникших в течение гарантийных сроков, составляет 5 лет с момента (даты) подписания сторонами мирового соглашения. Ответчик обязуется за свой счет исправить дефекты и недостатки, выявленные в Работах во время гарантийного срока.

Рассмотрев материалы дела и мировое соглашение сторон по делу № А21-5402/2012 от 10.01.2013, суд апелляционной инстанции считает возможным его утвердить, как не противоречащее закону и не нарушающее права других лиц.

При таких обстоятельствах производство по делу № А21-5402/2012 и апелляционной жалобе ответчика (в том числе в связи с отказом последнего от жалобы, заявленного уполномоченным лицом) подлежит прекращению.

При этом, на основании пункта 2 статьи 142 АПК РФ, мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению, в связи с чем, в случае неисполнения ответчиком условий мирового соглашения истец вправе обратиться в Арбитражный суд с ходатайством о выдаче ему исполнительного листа.

В связи с чем, что сторонами в заключенном мировом соглашении неправильно определен размер подлежащей отнесению на ответчика суммы госпошлины, апелляционный суд, руководствуясь частью 3 статьи 140 АПК РФ, установил следующее.

В силу абзаца 2 пункта 3 части 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации, при заключении мирового соглашения до принятия решения арбитражным судом возврату истцу подлежит 50 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины.

Подлежавшая уплате по иску государственная пошлина, исходя из размера исковых требований (с учетом уточнения), составляет 16 795 руб. 77 коп. При подаче иска истцу была предоставлена отсрочка, в связи с чем, возврату из федерального бюджета половина государственной пошлины по иску не подлежит.

Остальная государственная пошлина, учитывая согласование сторонами условия об отнесении её на ответчика, подлежит взысканию с последнего в доход Федерального бюджета в размере 6 397 руб. 88 коп. (данная сумма получена в результате зачета подлежащей возврату из Федерального бюджета ответчику суммы госпошлины по апелляционной жалобе – 2000 руб., в связи с отказом от жалобы).

На основании изложенного и руководствуясь статьями 49, 141, 150, 151, 176, 269, 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение  Арбитражного суда  Калининградской области  от 10.10.2012 по делу №  А21-5402/2012  - отменить.

Утвердить мировое соглашение, заключенное 10.01.2013 между Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа пос. Борское муниципального образования «Гвардейский район» Калининградской области, именуемое в дальнейшем «Истец», в лице И.о. директора Охрименко Веры Викторовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, Обществом с ограниченной ответственностью Строительная компания «Стандарт», именуемое в дальнейшем «Ответчик», в лице генерального директора Джафарова Самира Арзуевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, являющиеся сторонами дела № А21-5402/2012 и Муниципальным бюджетным учреждением «ТехКонтрольСтрой», именуемое в дальнейшем «Третье лицо», в лице директора Кашкова Ильи Юрьевича, действующего на основании Устава.  В соответствии, с которым,

1.        Настоящее мировое соглашение заключается Сторонами в соответствии со статьей 139 Арбитражного Процессуального Кодекса Российской Федерации для целей устранения по обоюдному согласию возникшего спора, являющегося причиной предъявления указанного иска.

2.   Стороны договорились между собой расторгнуть договор №135300010011000046-0168640-02  от  28.11.2011   г.   на   выполнение  работ  по  капитальному  ремонту  кровли   и установке леерных ограждений здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа пос. Борское  муниципального образования «Гвардейский район» Калининградской области (далее - Договор) по обоюдному согласию Сторон.

3.     По настоящему мировому соглашению в целях урегулирования спора Ответчик обязуется уплатить Истцу согласованную сторонами сумму неустойки (пени), которая составляет 80 293,18 руб., что составляет 10% от цены Договора, а Истец обязуется уплатить Ответчику стоимость выполненных работ по договору в размере 802 931,77 руб.

4.     Указанные в п.З мирового соглашения суммы уплачиваются Сторонами единовременно в срок не позднее «31» декабря 2013 г.

5.            Оплата сумм, указанных в п.З мирового соглашения, производится путем перечисления Истцом разницы от стоимости выполненных работ по Договору и суммы неустойки на расчетный счет Ответчика суммы 722 638,59 руб.: № 40702810706020000252 в Филиал ОАО «Бинбанк» в г. Калининграде, к/с 30101810200000000835, БИК 042748835.

6.            По настоящему мировому соглашению Ответчик обязуется уплатить в доход Федерального бюджета сумму госпошлину по данному Делу в размере 6000 рублей.

7.     При условии точного и своевременного исполнения Ответчиком своих обязательств, вытекающих из настоящего Мирового соглашения, Истец отказывается от своего права на взыскание с Ответчика любых иных сумм, вытекающих из обязательств по Договору.

8.   При условии точного и своевременного исполнения Истцом своих обязательств, вытекающих из настоящего Мирового соглашения, Ответчик отказывается от своего права на взыскание с Истца любых иных сумм, вытекающих из обязательств по Договору, в том числе оплаты стоимости произведенных Ответчиком дополнительных работ по ремонту кровли и установке леерных ограждений.

9.   По настоящему мировому соглашению гарантийный срок устранения Ответчиком дефектов, возникших в течение гарантийных сроков, составляет 5 лет с момента (даты) подписания сторонами мирового соглашения. Ответчик обязуется за свой счет исправить дефекты и недостатки, выявленные в Работах во время гарантийного срока.

Производство по делу А21-5402/2012 – прекратить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Стандарт» в доход федерального бюджета  государственную пошлину – 6 397 руб. 88 коп.

Прекратить производство по апелляционной жалобе Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Стандарт». 

Председательствующий

В.В. Горшелев

Судьи

Н.М. Попова

 Я.Г. Смирнова