Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.08.2015 по делу n А21-10532/2014. Отменить решение, Утвердить мировое соглашение, Прекратить производство по делу (ст.139, 269 АПК)

ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65

http://13aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Санкт-Петербург

20 августа 2015 года

Дело №А21-10532/2014

Резолютивная часть постановления объявлена     19 августа 2015 года

Постановление изготовлено в полном объеме  20 августа 2015 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего  М. Л. Згурской

судей  М. В. Будылевой, Н. О. Третьяковой

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания         А. В. Бебишевой

рассмотрев апелляционные жалобы (регистрационный номер 13АП-14167/2015, 13АП-14169/2015)  ООО СК "Ралекс" и ГБУЗ К/о "Краснознаменская центральная районная больница"

на решение Арбитражного суда  Калининградской области от 28.04.2015 по делу № А21-10532/2014 (судья Педченко О.М.), принятое

по иску ГБУЗ К/о "Краснознаменская центральная районная больница"

к          ООО СК "Ралекс"

3-е лицо: МБУ "Центр капитального строительства"

о          взыскании 6 189 762,58 руб.

при участии:

от истца: не явился (извещен)

от ответчика: не явился (извещен)

от 3-го лица: не явился (извещен)

установил:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ЦЕНРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» (ИНН 3919000517; ОГРН 1023901957970; далее – истец, больница) обратилось в Арбитражный суд Калининградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «РАЛЕКС» (ИНН 3909024156,  ОГРН 1023901955824; далее - ответчик, общество) о взыскании 6 189 762 руб. 58 коп.,  из которых: 5 600 261 руб. 39 коп. - неустойка за несвоевременное выполнение работ по гражданско-правовому договору от 09.01.2014 №0135200000513001525-0304804-01, 589 501 руб. 19 коп. - штраф за неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора,  привлечено Муниципальное бюджетное учреждение «Центр капитального строительства» (ИНН 3911002657, ОГРН 1053905500703; далее – учреждения, третье лицо).

Решением от 28.04.2015 суд взыскал с общества в пользу больницы   1 385 327 руб. 81 коп. неустойки и 26 853 руб. 27 коп. расходов по оплате государственной пошлины, в остальной части в удовлетворении  иска отказал.

В апелляционной жалобе больница просит изменить решение суда в части взыскания неустойки и отменить решение в части взыскания судебных расходов и вынести по делу новый судебный акт, ссылаясь на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела.

В апелляционной жалобе общество просит решение суда отменить и вынести по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении иска, ссылаясь на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела.

В связи с нахождением судьи И. А. Дмитриевой в очередном отпуске и невозможностью ее участия в судебном заседании 19.08.2015 в соответствии с частью 3 статьи 18 АПК РФ произведена замена судьи И. А. Дмитриевой на  судью М. В. Будылеву.

Представители лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в суд апелляционной инстанции не явились.

В Тринадцатый арбитражный апелляционный суд поступило подписанное сторонами мировое соглашение.

При рассмотрении Тринадцатым арбитражным апелляционным судом дела №А21-10531/2014 больница в лице главного врача Юдина Стояна Владимировича, действующего на основании Устава, приказа с назначении от 26.01.2015 №10-к с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью в лице генерального директора Дажунц Анастасии Сергеевны, действующей на основании Устава, приказа о назначении от 18.05.2014 №1, протокола общего собрания участников общества от 18.05.2014 с другой стороны, заключили   мировое   соглашение  на следующих условиях:

1 . Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «РАЛЕКС» признает и выплачивает Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Калининградской области «КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ЦЕНРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» неустойку по договору в сумме 300 000 (триста тысяч рублей) частями в следующем порядке и сроки:

-   60 000 (шестьдесят тысяч) рублей - в срок до 31.08.2015;

-   60 000 (шестьдесят тысяч) рублей - в срок до 30.09.2015;

-   60 000 (шестьдесят тысяч) рублей - в срок до 31.10.2015;

-   60 000 (шестьдесят тысяч) рублей - в срок до 30.11.2015;

-    60 000 (шестьдесят тысяч) рублей - в срок до 31.12.2015;

2.   ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «РАЛЕКС»  перечисляет  денежные  средства,   указанные  в  пункте 1 настоящего  мирового  соглашения Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Калининградской области «КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ЦЕНРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» на расчетный счет получатель: УФК по Калининградской области (Краснознаменская ЦРБ, л/с 20356475140); ИНН 3919000517; КПП 391901001; КБК 000 000 000 000 000 00 130; ОКАТО 27218501000; ОКТМО 27618101; Банк получателя: Отделение Калининград, г. Калининград; БИК 042748001; р/с 406 018 104 000 010 000 01.

3. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ЦЕНРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» в свою очередь отказывается от исковых требований в части: взыскания неустойки (пени) по договору за несвоевременное выполнение работ по муниципальному контракту в сумме 5 300 261 (пять миллионов триста тысяч двести шестьдесят один) руб. 39 коп.; взыскания штрафа согласно условиям договора в сумме 589 501(пятьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот один) руб. 19 коп.; взыскания судебных расходов на оплату услуг представителя в сумме 30 000 (тридцать тысяч) руб.

4.                                                ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «РАЛЕКС» подтверждает, что ему известно о том, что в силу статьи 142 АПК РФ мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству истца или ответчика.

5.                                                Судебные расходы, расходы по оплате услуг представителей и любые иные расходы сторон, связанные прямо и/или косвенно с делом по указанному иску, сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла. В соответствии с подпунктом З пункта 1 статьи 333.40 НКРФ 50% уплаченной госпошлины по делу подлежит возврату из бюджета.

6.                                                В соответствии с разъяснениями, данными в пункте  12 Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 №50 «О примирении сторон в процессе», участвующее в деле третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований на предмет иска, Муниципальное бюджетное учреждение «Центр капитального строительства» не выступает в качестве участника мирового соглашения.

В силу части 1 статьи 139 АПК РФ мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта.

В соответствии с частью 2 статьи 140 АПК РФ мировое соглашение должно содержать согласованные сторонами сведения об условиях, о размере и о сроках исполнения обязательств друг перед другом или одной стороны перед другой. В мировом соглашении могут содержаться условия об отсрочке или рассрочке исполнения обязательств ответчиком, об уступке прав требования, о полном или частичном прощении либо признании долга, о распределении судебных расходов и иные условия, не противоречащие федеральному закону.

Исследовав материалы дела, обсудив условия мирового соглашения и проверив их соответствие закону, апелляционная инстанция пришла к выводу, что данное мировое соглашение заключено в интересах обеих сторон, не противоречит законам, иным нормативным актам и не нарушает права и законные интересы других лиц.

Текст мирового соглашения со стороны больницы подписан  главным врачом Юдиным Стояном Владимировичем, со стороны общества - генеральным директором Дажунц Анастасией Сергеевной, полномочия которых подтверждаются материалами дела.

Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением мирового соглашения, предусмотренные частью 3 статьей 150 АПК РФ, сторонам разъяснены.

В соответствии с положениями части 2 статьи 150 АПК РФ утверждение мирового соглашения является основанием для прекращения производства по делу.

При таких обстоятельствах мировое соглашение, заключенное между  больницей и обществом, подлежит утверждению.

В соответствии с положениями части 2 статьи 150 АПК РФ, утверждение мирового соглашения является основанием для прекращения производства по делу, в связи с чем, решение суда первой инстанции следует отменить, производство по делу прекратить.

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 141 АПК РФ  и подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации в случае утверждения  мирового соглашения, истцу возвращается из федерального бюджета половина уплаченной им государственной пошлины, за исключением случаев, если мировое соглашение утверждено в процессе исполнения судебного акта арбитражного суда.

На основании подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации уплаченная больницей по платежному поручению от 26.05.2015 №228581 государственная пошлина за подачу апелляционной жалобе в сумме 3 000 руб. и уплаченная обществом по платежному поручению от 25.05.2015 №244 государственная пошлина за подачу апелляционной жалобе в сумме 3 000 руб. подлежит возврату.

Руководствуясь статьями 150, 151, 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда  Калининградской области  от 28.04.2015 по делу №  А21-10532/2014  отменить.

Утвердить мировое соглашение между Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Калининградской области «КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ЦЕНРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» и обществом с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «РАЛЕКС» на следующих условиях:

1. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «РАЛЕКС» признает и выплачивает Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Калининградской области «КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ЦЕНРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» неустойку по договору в сумме 300 000 (триста тысяч рублей) частями в следующем порядке и сроки:

-   60 000 (шестьдесят тысяч) рублей - в срок до 31.08.2015;

-   60 000 (шестьдесят тысяч) рублей - в срок до 30.09.2015;

-   60 000 (шестьдесят тысяч) рублей - в срок до 31.10.2015;

-   60 000 (шестьдесят тысяч) рублей - в срок до 30.11.2015;

-    60 000 (шестьдесят тысяч) рублей - в срок до 31.12.2015;

2.   ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «РАЛЕКС»  перечисляет  денежные  средства, указанные  в  пункте 1 настоящего  мирового  соглашения Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Калининградской области «КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ЦЕНРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» на расчетный счет получатель: УФК по Калининградской области (Краснознаменская ЦРБ, л/с 20356475140); ИНН 3919000517; КПП 391901001; КБК 000 000 000 000 000 00 130; ОКАТО 27218501000; ОКТМО 27618101; Банк получателя: Отделение Калининград, г. Калининград; БИК 042748001; р/с 406 018 104 000 010 000 01.

3. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ЦЕНРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» в свою очередь отказывается от исковых требований в части: взыскания неустойки (пени) по договору за несвоевременное выполнение работ по муниципальному контракту в сумме 5 300 261 (пять миллионов триста тысяч двести шестьдесят один) руб. 39 коп.; взыскания штрафа согласно условиям договора в сумме 589 501(пятьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот один) руб. 19 коп.; взыскания судебных расходов на оплату услуг представителя в сумме 30 000 (тридцать тысяч) руб.

4. ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «РАЛЕКС» подтверждает, что ему известно о том, что в силу статьи 142 АПК РФ мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству истца или ответчика.

5. Судебные расходы, расходы по оплате услуг представителей и любые иные расходы сторон, связанные прямо и/или косвенно с делом по указанному иску, сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла.

Производство по делу №А21-10532/2014 прекратить.

Возвратить  Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Калининградской области «КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ЦЕНРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» (ИНН 3919000517; ОГРН 1023901957970) из федерального бюджета 26 974 руб. 41 коп. государственной пошлины по иску, перечисленной по платежному поручению от  15.01.2015 №537273.

Возвратить  Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Калининградской области «КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ЦЕНРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» (ИНН 3919000517; ОГРН 1023901957970) из федерального бюджета 3 000 руб. государственной пошлины по апелляционной жалобе, перечисленной по платежному поручению от 26.05.2015 №228581.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «РАЛЕКС» (ИНН 3909024156,  ОГРН 1023901955824) из федерального бюджета 3 000 руб. государственной пошлины по апелляционной жалобе, перечисленной по платежному поручению от 25.05.2015 №244.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

М.Л. Згурская

Судьи

М.В. Будылева

 Н.О. Третьякова