Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 10.06.2010 по делу n А70-15466/2009. Оставить решение суда без изменения, а жалобу - без удовлетворения

получения проектной документации ответчик не представил.

Согласно пункту 2 статьи 716 ГК РФ подрядчик, не приостановивший соответствующие работы до указаний заказчика либо продолживший работу, не дожидаясь соответствующих указаний, не вправе при предъявлении им каких-либо требований ссылаться на эти обстоятельства. 

Учитывая вышеприведенные нормы права и обстоятельства, ответчик не вправе ссылаться на невозможность соблюдения сроков выполнения работ по причине несвоевременного получения проектной документации.

Не предупредив заказчика о невозможности выполнить работы в срок и не приостановив работы, подрядчик принял на себя риск выполнения работ в установленные государственным  контрактом № 113-П/07  от 18.12.2007 сроки.

Поскольку по настоящему делу установлено, что ответчик существенным образом нарушил условия государственного  контракта № 113-П/07  от 18.12.2007, в установленные сроки не передал истцу результат являвшихся предметом контракта работ на сумму полученного аванса, заказчик вправе требовать возмещения убытков в виде возврата неосвоенных денежных средств в размере 56 687 051 руб. 08 коп.

Учитывая изложенное, решение суда первой инстанции отмене или изменению не подлежит.

Апелляционную жалобу ООО «Холдинговая компания «Тюменьгазмеханизация» суд апелляционной инстанции оставляет без удовлетворения.

Расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе относятся на ООО «Холдинговая компания «Тюменьгазмеханизация» в порядке статьи 110 АПК РФ.

Руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьями 270-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Тюменской области от 11.03.2010 по делу                        № А70-15466/2009 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Федеральный арбитражный суд Западно-Cибирского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Председательствующий

Е.В. Гладышева

Судьи

Н.А. Рябухина

Ю.М. Солодкевич